{
  "id": "norm-30464",
  "citation": "Ley 7762",
  "section": "norms",
  "doc_type": "law",
  "title_es": "Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos",
  "title_en": "General Law on Public Works Concessions with Public Services",
  "summary_es": "Esta ley establece el régimen jurídico para que la Administración Pública costarricense otorgue concesiones a terceros (públicos o privados) para el diseño, financiamiento, construcción, conservación y explotación de obra pública, incluyendo la prestación de servicios públicos. Regula las modalidades de concesión de obra pública, concesión de obra con servicio público y optimización de activos de infraestructura. Crea el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) como órgano rector adscrito al MOPT, y establece el Fondo Nacional de Concesiones para financiar estudios y proyectos. Detalla el procedimiento de licitación, los derechos y obligaciones de las partes, el régimen económico (tarifas, beneficios tributarios), las sanciones y las causales de extinción de la concesión. Incluye disposiciones ambientales al requerir estudios de impacto ambiental y garantías ambientales en concordancia con la Ley Orgánica del Ambiente, así como la obligación de considerar la seguridad vial y la accesibilidad.",
  "summary_en": "This law establishes the legal framework for the Costa Rican Public Administration to grant concessions to third parties (public or private) for the design, financing, construction, conservation and operation of public works, including the provision of public services. It regulates public works concessions, public works with service concessions, and infrastructure asset optimization. It creates the National Concessions Council (CNC) as the governing body attached to MOPT, and the National Concessions Fund to finance studies and projects. It details the bidding procedure, the rights and obligations of the parties, the economic regime (tariffs, tax benefits), sanctions, and grounds for termination. It includes environmental provisions requiring environmental impact studies and environmental guarantees in accordance with the Environmental Law, as well as obligations to consider road safety and accessibility.",
  "court_or_agency": "",
  "date": "14/04/1998",
  "year": "1998",
  "topic_ids": [
    "environmental-law-7554"
  ],
  "primary_topic_id": null,
  "es_concept_hints": [
    "concesión de obra pública",
    "servicio público",
    "estudio de impacto ambiental",
    "garantía ambiental",
    "Consejo Nacional de Concesiones",
    "Fondo Nacional de Concesiones",
    "cartel de licitación",
    "Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 21",
      "law": "Ley 7762"
    },
    {
      "article": "Art. 33",
      "law": "Ley 7762"
    },
    {
      "article": "",
      "law": "Ley 7554"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "concesión de obra pública",
    "concesión de servicio público",
    "licitación pública",
    "estudio de impacto ambiental",
    "garantías ambientales",
    "Consejo Nacional de Concesiones",
    "Fondo Nacional de Concesiones",
    "Ley General de Concesión"
  ],
  "keywords_en": [
    "public works concession",
    "public service concession",
    "public bidding",
    "environmental impact study",
    "environmental guarantees",
    "National Concessions Council",
    "National Concessions Fund",
    "General Concessions Law"
  ],
  "excerpt_es": "Artículo 21.- Trámite\n1.- Corresponderá a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones realizar las actividades y los estudios necesarios para preparar la licitación de la concesión. Dentro de los estudios deberá incluirse el de impacto ambiental; para ello se dará audiencia por cinco días hábiles al Ministerio del Ambiente y Energía, a fin de que determine el tipo de estudio por realizar. Terminado el estudio, se dará nueva audiencia a este Ministerio, que dispondrá de un plazo improrrogable de quince días hábiles para pronunciarse y su criterio será vinculante. Transcurrido este plazo sin recibir ninguna respuesta, se interpretará que el Ministerio no tiene objeciones.\n\nArtículo 33.- Régimen de garantías\n4) Antes de suscribir el contrato, el concesionario deberá constituir y acreditar la garantía de construcción, la cual garantizará sus obligaciones desde la suscripción del contrato hasta que se haya finalizado la etapa de construcción, y la administración tenga por bien rendida la garantía de explotación. Asimismo, antes de suscribir el contrato, el concesionario deberá constituir las garantías ambientales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica del ambiente, N.º 7554, de 4 de octubre de 1995.\n\nArtículo 36.- Etapa de construcción\nc) Las aguas, los minerales u otros materiales que aparezcan como consecuencia de la ejecución de las obras, no se entenderán incluidos en la concesión, y su empleo, disposición o transporte por parte del concesionario o de terceros, se regirá de acuerdo con las leyes correspondientes.",
  "excerpt_en": "Article 21.- Procedure\n1.- The Technical Secretariat of the National Concessions Council shall be responsible for carrying out the activities and studies necessary to prepare the concession bidding. Among the studies, the environmental impact study must be included; for this purpose, the Ministry of Environment and Energy shall be given a hearing for five business days to determine the type of study to be carried out. Once the study is completed, a new hearing shall be given to this Ministry, which shall have a non-extendable period of fifteen business days to issue its opinion, and its criterion shall be binding. If this period expires without receiving any response, it shall be interpreted that the Ministry has no objections.\n\nArticle 33.- Guarantee regime\n4) Before signing the contract, the concessionaire must constitute and accredit the construction guarantee, which will guarantee its obligations from the signing of the contract until the end of the construction phase, and the administration has accepted the exploitation guarantee. Likewise, before signing the contract, the concessionaire must constitute environmental guarantees, in accordance with the provisions of the Environmental Law, N.º 7554, of October 4, 1995.\n\nArticle 36.- Construction phase\nc) The waters, minerals, or other materials that appear as a consequence of the execution of the works shall not be deemed included in the concession, and their use, disposal, or transport by the concessionaire or third parties shall be governed by the corresponding laws.",
  "outcome": {
    "label_en": "Active norm",
    "label_es": "Norma vigente",
    "summary_en": "This law establishes the general regime for public works concessions with public services in Costa Rica, including the obligation to carry out environmental impact studies and provide environmental guarantees in accordance with the Environmental Law, as well as integrating environmental, road safety, and accessibility criteria into the projects.",
    "summary_es": "Esta ley establece el régimen general de concesión de obra pública con servicios públicos en Costa Rica, incluyendo la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y constituir garantías ambientales conforme a la Ley Orgánica del Ambiente, además de integrar criterios ambientales, de seguridad vial y accesibilidad en los proyectos."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Artículo 21",
      "quote_en": "Among the studies, the environmental impact study must be included; for this purpose, the Ministry of Environment and Energy shall be given a hearing for five business days to determine the type of study to be carried out. Once the study is completed, a new hearing shall be given to this Ministry, which shall have a non-extendable period of fifteen business days to issue its opinion, and its criterion shall be binding.",
      "quote_es": "Dentro de los estudios deberá incluirse el de impacto ambiental; para ello se dará audiencia por cinco días hábiles al Ministerio del Ambiente y Energía, a fin de que determine el tipo de estudio por realizar. Terminado el estudio, se dará nueva audiencia a este Ministerio, que dispondrá de un plazo improrrogable de quince días hábiles para pronunciarse y su criterio será vinculante."
    },
    {
      "context": "Artículo 33",
      "quote_en": "Before signing the contract, the concessionaire must constitute and accredit the construction guarantee... Likewise, before signing the contract, the concessionaire must constitute environmental guarantees, in accordance with the provisions of the Environmental Law, N.º 7554, of October 4, 1995.",
      "quote_es": "Antes de suscribir el contrato, el concesionario deberá constituir y acreditar la garantía de construcción... Asimismo, antes de suscribir el contrato, el concesionario deberá constituir las garantías ambientales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica del ambiente, N.º 7554, de 4 de octubre de 1995."
    },
    {
      "context": "Artículo 18",
      "quote_en": "In any work subject to concession that involves the construction of road infrastructure, the road safety component must be considered and incorporated, which includes, among other elements, the following: safe pedestrian crossings, including those at grade and grade-separated, protection for the safe longitudinal movement of pedestrians along the road, bays for public transport stops, cycle routes where applicable, and adequate visibility of the roads, including the removal of obstacles on them and in their right-of-way.",
      "quote_es": "En toda obra objeto de concesión, que involucre la realización de infraestructuras viales, se deberá considerar e incorporar el componente de seguridad vial, que contiene, entre otros elementos, los siguientes: el paso seguro de peatones, incluidos aquellos a nivel y a desnivel, la protección para el tránsito seguro de peatones longitudinal a la vía, las bahías para las paradas de transporte público, las ciclorutas, en los casos que corresponda, y la adecuada visibilidad de las vías, incluida la eliminación de obstáculos en ellas y en el derecho de vía de estas."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [
      {
        "target_id": "nexus-sen-1-0007-1103378",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Sala Constitucional Res. 16950-2022"
      },
      {
        "target_id": "nexus-sen-1-0004-1063196",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Sala Primera de la Corte Res. 01748-2021"
      },
      {
        "target_id": "nexus-ext-1-0034-156744",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV Res. 00032-2016"
      },
      {
        "target_id": "nexus-ext-1-0034-155456",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección I Res. 00114-2015"
      },
      {
        "target_id": "nexus-ext-1-0034-148907",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Sala Primera de la Corte Res. 01363-2013"
      },
      {
        "target_id": "nexus-sen-1-0034-596840",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección III Res. 00022-2013"
      },
      {
        "target_id": "nexus-sen-1-0034-552901",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VIII Res. 00103-2012"
      },
      {
        "target_id": "nexus-sen-1-0034-546117",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI Res. 00153-2012"
      },
      {
        "target_id": "norm-30464",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Ley 7762  Art. 21"
      },
      {
        "target_id": "norm-27738",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Ley 7554"
      }
    ],
    "external": [
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0005-1025152",
        "url": "",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Sala Segunda de la Corte Res. 00490-2021",
        "nexus_id": "sen-1-0005-1025152",
        "expediente": "180010791178LA"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0005-1234747",
        "url": "",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Sala Segunda de la Corte Res. 00240-2024",
        "nexus_id": "sen-1-0005-1234747",
        "expediente": "180008350166LA"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0034-1185219",
        "url": "",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VIII Res. 00057-2023",
        "nexus_id": "sen-1-0034-1185219",
        "expediente": "140034381027CA"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0034-1153560",
        "url": "",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección V Res. 00021-2023",
        "nexus_id": "sen-1-0034-1153560",
        "expediente": "190077921027CA"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0034-1127733",
        "url": "",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección II Res. 00021-2022",
        "nexus_id": "sen-1-0034-1127733",
        "expediente": "180027001027CA"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0004-1020934",
        "url": "",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Sala Primera de la Corte Res. 00184-2021",
        "nexus_id": "sen-1-0004-1020934",
        "expediente": "120015351027CA"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0034-1012754",
        "url": "",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV Res. 00005-2021",
        "nexus_id": "sen-1-0034-1012754",
        "expediente": "090034241027CA"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0004-1017108",
        "url": "",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Sala Primera de la Corte Res. 00042-2021",
        "nexus_id": "sen-1-0004-1017108",
        "expediente": "120001701027CA"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0004-910022",
        "url": "",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Sala Primera de la Corte Res. 00984-2018",
        "nexus_id": "sen-1-0004-910022",
        "expediente": "100023001027CA"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0034-641310",
        "url": "",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección I Res. 00031-2015",
        "nexus_id": "sen-1-0034-641310",
        "expediente": "130061991027CA"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0034-601558",
        "url": "",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Sala Primera de la Corte Res. 00511-2014",
        "nexus_id": "sen-1-0034-601558",
        "expediente": "100031511027CA"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0034-543025",
        "url": "",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI Res. 00128-2012",
        "nexus_id": "sen-1-0034-543025",
        "expediente": "100031511027CA"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0034-524180",
        "url": "",
        "kind": "cited_by_voto",
        "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI Res. 00206-2011",
        "nexus_id": "sen-1-0034-524180",
        "expediente": "090032861027CA"
      }
    ]
  },
  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=30464&strTipM=TC&nValor3=0",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0005-299088",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0005-1025152",
      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "date": "19-Mar-2021",
      "expediente": "180010791178LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Despido, Debido proceso en sede administrativa, Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Reinstalación, Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso, Funcionario público interino, Salarios caídos, Intereses, Daño moral, Daños y perjuicios, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Costas del proceso laboral, Perspectiva de género",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00490",
      "anno": "2021",
      "label": "Sala Segunda de la Corte Res. 00490-2021",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0005-299088"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0005-367138",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0005-1234747",
      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "date": "09-Feb-2024",
      "expediente": "180008350166LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Diferencias salariales, Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Administración pública, Principio de igualdad salarial y no discriminación, Equiparación salarial",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00240",
      "anno": "2024",
      "label": "Sala Segunda de la Corte Res. 00240-2024",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0005-367138"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0034-358699",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1185219",
      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VIII",
      "date": "19-Jul-2023",
      "expediente": "140034381027CA",
      "redactor": "Laura García Carballo",
      "descriptores": "Daños y perjuicios, Concesión de servicio público, Concesión de obra pública",
      "restrictores": "Análisis en caso de reclamo de daños y perjuicios derivados del Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos para el Proyecto Carretera San José - Caldera, Distinción entre la concesión de obra pública y la concesión de obra con servicio público, Concepto y alcances sobre el instituto de la expropiación e improcedente expropiación de hecho y daños reclamados en el caso concreto, Inaplicabilidad del principio de \"iura novit curia\" y \"presunción iuris tantum\"",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00057",
      "anno": "2023",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VIII Res. 00057-2023",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-358699"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0034-342822",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1153560",
      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección V",
      "date": "27-Mar-2023",
      "expediente": "190077921027CA",
      "redactor": "Sergio Mena García",
      "descriptores": "Peaje, Concesión, Concesión de obra pública",
      "restrictores": "Análisis sobre la coparticipación del Estado en el ingreso de Peajes en el marco del contrato de concesión de la Ruta 27, Traslado que hace el Estado en un contrato de obra con servicio público incluye la explotación,  pero también el riesgo de la operación y de la explotación",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00021",
      "anno": "2023",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección V Res. 00021-2023",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-342822"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0007-318085",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0007-1103378",
      "despacho": "Sala Constitucional",
      "date": "20-Jul-2022",
      "expediente": "220091330007CO",
      "redactor": "Fernando Castillo Víquez",
      "descriptores": "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, CONTRATOS O LICITACIONES",
      "restrictores": "NO APLICA",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "16950",
      "anno": "2022",
      "label": "Sala Constitucional Res. 16950-2022",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0007-318085"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0034-325384",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1127733",
      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección II",
      "date": "28-Mar-2022",
      "expediente": "180027001027CA",
      "redactor": "Lourdes Vargas Castillo",
      "descriptores": "Concesión de servicio público, Concesión",
      "restrictores": "Régimen jurídico de los subcontratistas",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00021",
      "anno": "2022",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección II Res. 00021-2022",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-325384"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0004-320836",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0004-1063196",
      "despacho": "Sala Primera de la Corte",
      "date": "12-Oct-2021",
      "expediente": "110026601027CA",
      "redactor": "Damaris María Vargas Vásquez",
      "descriptores": "Responsabilidad, Concesión, Daño",
      "restrictores": "Demostración, Responsabilidad extracontractual, Responsabilidad objetiva",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "01748",
      "anno": "2021",
      "label": "Sala Primera de la Corte Res. 01748-2021",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0004-320836"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0004-300617",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0004-1020934",
      "despacho": "Sala Primera de la Corte",
      "date": "04-Feb-2021",
      "expediente": "120015351027CA",
      "redactor": "Iris Rocío Rojas Morales",
      "descriptores": "Prescripción, Responsabilidad",
      "restrictores": "Responsabilidad administrativa, Responsabilidad objetiva por inacción",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00184",
      "anno": "2021",
      "label": "Sala Primera de la Corte Res. 00184-2021",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0004-300617"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0034-294929",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1012754",
      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV",
      "date": "25-Ene-2021",
      "expediente": "090034241027CA",
      "redactor": "Elías Baltodano Gómez",
      "descriptores": "Concesión de obra pública, Derecho a la propiedad",
      "restrictores": "Aplicación del principio de inviolabilidad, Obligaciones del concesionario en la ejecución de la obra pública, Responsabilidad extracontractual de las partes de un contrato administrativo frente a terceros damnificados por ejecución del convenio, Vulneración de este derecho por la existencia de fundos enclavados por la construcción de una carretera",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00005",
      "anno": "2021",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV Res. 00005-2021",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-294929"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0004-312283",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0004-1017108",
      "despacho": "Sala Primera de la Corte",
      "date": "07-Ene-2021",
      "expediente": "120001701027CA",
      "redactor": "Iris Rocío Rojas Morales",
      "descriptores": "Concesión, Responsabilidad",
      "restrictores": "Responsabilidad extracontractual",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00042",
      "anno": "2021",
      "label": "Sala Primera de la Corte Res. 00042-2021",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0004-312283"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0004-270361",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0004-910022",
      "despacho": "Sala Primera de la Corte",
      "date": "15-Nov-2018",
      "expediente": "100023001027CA",
      "redactor": "Luis Guillermo Rivas Loáiciga",
      "descriptores": "Concesión, Responsabilidad",
      "restrictores": "Responsabilidad extracontractual",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00984",
      "anno": "2018",
      "label": "Sala Primera de la Corte Res. 00984-2018",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0004-270361"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0034-156744",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-664131",
      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV",
      "date": "18-Mar-2016",
      "expediente": "130024241027CA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Servicio portuario, Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica",
      "restrictores": "Consideraciones sobre la actividad portuaria,  servicios y operación, Consideraciones sobre las atribuciones legales como institución de derecho público con personería jurídica y patrimonio propio, Concepto de \"puerto\"",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00032",
      "anno": "2016",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV Res. 00032-2016",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-156744"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0034-155456",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-652896",
      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección I",
      "date": "16-Nov-2015",
      "expediente": "140054011027CA",
      "redactor": "Grace Loaiza Sánchez",
      "descriptores": "Impuesto sobre la renta, Gastos deducibles del impuesto sobre la renta",
      "restrictores": "Improcedente implementar método de depreciación acelerada sobre los activos de RITEVE",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00114",
      "anno": "2015",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección I Res. 00114-2015",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-155456"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0034-155016",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-641310",
      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección I",
      "date": "27-Mar-2015",
      "expediente": "130061991027CA",
      "redactor": "Carlos Enrique Espinoza Salas",
      "descriptores": "Concesión de obra pública, Municipalidad de Atenas, Peaje",
      "restrictores": "Competencia de la Municipalidad de Atenas para cobrar impuesto de patentes a autopistas del sol por ingresos del peaje, Consideraciones sobre la competencia de la Municipalidad de Atenas para cobrar el impuesto de patentes a autopistas del sol, Consideraciones sobre su competencia para el cobro del impuesto de patentes a la concesionaria autopistas del sol",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00031",
      "anno": "2015",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección I Res. 00031-2015",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-155016"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0034-151597",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-601558",
      "despacho": "Sala Primera de la Corte",
      "date": "10-Abr-2014",
      "expediente": "100031511027CA",
      "redactor": "Luis Guillermo Rivas Loáiciga",
      "descriptores": "Exención de impuestos, Impuesto general sobre las ventas, Principio de legalidad tributaria, Analogía jurídica",
      "restrictores": "Aplicación impide que la obtención de servicios se encuentra exenta del pago del impuesto sobre la venta, Imposibilidad de crear tributos o exenciones, Obtención de servicios no se encuentra exenta del pago, Obtención de servicios no se encuentra exenta del pago del impuesto sobre la venta, Alcances, Aplicación del principio de legalidad tributaria,  consideraciones sobre el objeto de las regulaciones que la otorgan y finalidad de la interpretación en materia impositiva, Improcedencia de la interpretación analógica",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00511",
      "anno": "2014",
      "label": "Sala Primera de la Corte Res. 00511-2014",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-151597"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0034-148907",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-590750",
      "despacho": "Sala Primera de la Corte",
      "date": "09-Oct-2013",
      "expediente": "130000080004AR",
      "redactor": "Oscar González Camacho",
      "descriptores": "Acuerdo arbitral, Proceso arbitral, Consejo Nacional de Vialidad",
      "restrictores": "Análisis sobre la potestad del CONAVI para someter conflictos a su resolución previa autorización del Poder Ejecutivo, Análisis sobre su potestad para someter conflictos a resolución arbitral previa autorización del Poder Ejecutivo, Naturaleza y análisis sobre la personalidad jurídica instrumental",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "01363",
      "anno": "2013",
      "label": "Sala Primera de la Corte Res. 01363-2013",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-148907"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0034-149865",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-596840",
      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección III",
      "date": "22-Ene-2013",
      "expediente": "110050291027CA",
      "redactor": "Francisco J. Muñoz Chacón",
      "descriptores": "Concesión de servicio público, Servicio público, Concesión de puertos, Licencia y autorización municipal, Municipalidad",
      "restrictores": "Características y reconocimiento de la potestad estatal, Finalidad, Imposibilidad de cobrar impuesto de patente sobre la actividad portuaria en el Muelle de Caldera, Naturaleza jurídica, Naturaleza jurídica de la concesión de gestión, Naturaleza jurídica de la concesión de gestión de servicios públicos, Imposibilidad municipal de cobrar impuesto de patente sobre la actividad portuaria en el Muelle de Caldera",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00022",
      "anno": "2013",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección III Res. 00022-2013",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-149865"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0034-145541",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-552901",
      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VIII",
      "date": "30-Nov-2012",
      "expediente": "090021861027CA",
      "redactor": "Julio Alberto Cordero Mora",
      "descriptores": "Red vial nacional, Carreteras y caminos públicos",
      "restrictores": "Análisis sobre la responsabilidad respecto de terceros en relación a las concesiones de obra pública con servicio público",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00103",
      "anno": "2012",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VIII Res. 00103-2012",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-145541"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0034-143927",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-546117",
      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI",
      "date": "06-Ago-2012",
      "expediente": "110013471027CA",
      "redactor": "Jose Roberto Garita Navarro",
      "descriptores": "Concesión de obra pública, Concesión de servicio público, Consejo Nacional de Concesiones, Licitación pública, Cartel de licitación pública, Principio de preclusión, Viabilidad ambiental, Estudio de impacto ambiental, Monopolio estatal, Contraloría General de la República, Discrecionalidad administrativa",
      "restrictores": "Análisis como órgano con personalidad jurídica instrumental, Análisis con respecto a la concesión de la Terminal de Contenedores de Puerto Moín, Aplicación en la impugnación de norma cartelarias en el caso de concesión de la Terminal de Contenedores de Puerto Moín, Aplicación en refrendo de la CGR de concesión de obra pública para Terminal de Contenedores de Puerto Moín, Caso de la Terminal de Contenedores de Puerto Moín, Concesión de obra pública de la terminal de Contenedores de Puerto Moín no lo constituye, Fundamento,  tipos y análisis en caso de la concesión de la Terminal de Contenedores de Puerto Moín, Impugnación de normas cartelarias en el caso de la Terminal de Contenedores de Puerto Moín, Regulación de la potestad de refrendo en los contratos públicos, Posibilidad de modificaciones de oficio o a gestión de parte, Régimen Jurídico y alcances del equilibrio del contrato, Régimen Jurídico,  alcances de los estudios previos y equilibrio del contrato, Competencias en el caso de la Terminal de Contenedores de Puerto Moín, Análisis de la factibilidad económico-financiera y ambiental de proyecto, Análisis de la factibilidad económico-financiera y ambiental de proyecto de concesión de obra con interés público",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00153",
      "anno": "2012",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI Res. 00153-2012",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-143927"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0034-143924",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-546117",
      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI",
      "date": "06-Ago-2012",
      "expediente": "110013471027CA",
      "redactor": "Jose Roberto Garita Navarro",
      "descriptores": "Contratación administrativa, Principio de legalidad en materia administrativa",
      "restrictores": "Alcances del principio de legalidad, Alcances del principio en la contratación administrativa",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00153",
      "anno": "2012",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI Res. 00153-2012",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-143924"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0034-143923",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-546117",
      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI",
      "date": "06-Ago-2012",
      "expediente": "110013471027CA",
      "redactor": "Jose Roberto Garita Navarro",
      "descriptores": "Legitimación en el proceso contencioso administrativo, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Contraloría General de la República",
      "restrictores": "Falta de legitimación pasiva al limitarse su competencia a resolver consulta sobre tarifas para concesión, Falta de legitimación pasiva en demanda de nulidad de acto de adjudicación, Legitimación activa de CANABA para defensa de gremio al no exigirse adhesión del total de personas de ese sector específico",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00153",
      "anno": "2012",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI Res. 00153-2012",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-143923"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0034-143278",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-543025",
      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI",
      "date": "27-Jun-2012",
      "expediente": "100031511027CA",
      "redactor": "Jose Roberto Garita Navarro",
      "descriptores": "Exención de impuestos, Incentivo fiscal, Concesión de obra pública, Carreteras y caminos públicos, Interpretación de la norma tributaria, Tributos",
      "restrictores": "Análisis sobre el régimen de incentivos fiscales aplicables a contrato de construcción de carretera, Aplicación a contrato de construcción de carretera, Aplicación del principio de reserva de ley y análisis con respecto a los incentivos fiscales, Interpretación restrictiva de normas aplicables, Régimen aplicable en contrato de construcción de carretera, Régimen de incentivos fiscales aplicables a contrato de construcción, Alcances de la exención, Interpretación normativa, Interpretación restrictiva de las normas tributarias",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00128",
      "anno": "2012",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI Res. 00128-2012",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-143278"
    },
    {
      "doc_id": "nexus-ext-1-0034-140201",
      "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-524180",
      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI",
      "date": "05-Oct-2011",
      "expediente": "090032861027CA",
      "redactor": "Marianella Alvarez Molina",
      "descriptores": "Consejo Nacional de Concesiones, Personalidad jurídica instrumental",
      "restrictores": "Análisis como órgano con personalidad jurídica instrumental, Análisis con respecto al Consejo Nacional de Concesiones, Órganos considerados como centro último y único de imputación de los efectos de sus actuaciones u omisiones",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00206",
      "anno": "2011",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI Res. 00206-2011",
      "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-140201"
    }
  ],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 18,
  "body_es_text": "Recuerde que Control F es una opción que le permite buscar en la totalidad del texto\n\n\nIr al final del documento\n\n- Usted está en la última versión de la norma -\n\nLey General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos\n\n\nN° 7762\n\n\n\n\n\nLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA\n\n\n\n\n\nDECRETA:\n\n\n\n\n\nLEY GENERAL DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS\n\n\n\n\n\nCON SERVICIOS PÚBLICOS\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO I\n\n\n\n\n\nÁMBITO DE APLICACIÓN\n\n\n\n\n\nArtículo 1°- Conceptos\n\n\n\n\n\n1) Esta ley regula los contratos de concesión de obras públicas, obras públicas con servicios\npúblicos y optimización de activos de infraestructura.\n\n\n\n\n\n2) Para los efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos:\n\n\n\n\n\na) Concesión de obra pública: contrato administrativo por el cual la Administración concedente\nencarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, privada o mixta, el diseño, la\nplanificación, el financiamiento, la construcción, la conservación, ampliación o reparación de\ncualquier inmueble público, a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra, a los\nbeneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la Administración\nconcedente .\n\n\n\n\n\nb) Concesión de obra con servicio público: contrato administrativo por el cual la Administración\nencarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, privada o mixta, el diseño, la\nplanificación, el financiamiento, la construcción, la conservación, la ampliación o la reparación de\ncualquier bien inmueble público, así como su explotación, prestando los servicios previstos en el\ncontrato a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra, a los beneficiarios del\nservicio o de contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la Administración concedente.\n\n\n\n\n\nc) Optimización de activos de infraestructura: contrato administrativo por el cual la Administración\nencarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, privada o mixta, la operación, el\nmantenimiento, la ampliación o la reparación, así como la explotación de cualquier bien inmueble\npúblico, previamente existente, prestando los servicios a cambio de contraprestaciones cobradas a\nlos usuarios de la obra, a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo\npagadas por la Administración concedente.\n\n\n\n\n\nAl tratarse de bienes inmuebles previamente existentes, el concesionario reconocerá a la\nAdministración un pago inicial, un pago diferido o la combinación de ambos, de acuerdo con lo\nestablecido en el cartel de licitación. En todos los servicios públicos, regulados o no regulados,\ndichos pagos, así como las inversiones por realizar, podrán ser considerados dentro de la estructura\ntarifaria.\n\n\n\n\n\nLos recursos captados por la Administración, producto de dichos pagos del concesionario, deberán ser\ninvertidos en proyectos de obra pública y servicios conexos, establecidos mediante el reglamento de\nesta ley, dentro del territorio nacional, declarados de interés público, pudiendo destinarse parte\nde los recursos a la atención de la fase de preinversión de dichos proyectos. En la declaratoria de\ninterés público del proyecto de optimización de activos se establecerá el destino de estos recursos.\n\n\n\n\n\nPara efectos de este inciso, las actividades de preinversión, las cuales comprenden la elaboración\ndel perfil y los estudios de prefactibilidad y de factibilidad y el diseño, que abarcan todos los\nanálisis que se deben realizar sobre un proyecto desde que este es identificado a nivel de idea y\nlos estudios que se hagan hasta que se toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono, es\nesencialmente una fase de estudio en la cual se debe determinar la conveniencia de implementar o no\nel proyecto que se está analizando y cuenta con cinco etapas a saber: idea, perfil, prefactibilidad,\nfactibilidad y diseño.\n\n\n\n\n\nAsimismo, se autoriza a la Administración para que establezca fideicomisos con cualquier banco del\nsistema bancario nacional, para la gestión de estos recursos.\n\n\n\n\n\nLos fideicomisarios se establecerán de acuerdo con el tipo y la ubicación de las obras públicas y\nlos servicios conexos seleccionados.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 1° de la ley para el Fortalecimiento de modelos eficientes de asocio\nentre el sector público y privado para desarrollo de obra pública, N° 9701 del 18 de julio de 2019)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 2.- Cobertura\n\n\n\n\n\n1.- Toda obra y su explotación son susceptibles de concesión cuando existan razones de interés\npúblico, que deberán constar en el expediente mediante acto razonado. Se exceptúan de la aplicación\nde esta Ley las telecomunicaciones, la electricidad y los servicios de salud.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el párrafo anterior, por el artículo 1° aparte A) punto 1) de la Ley N° 8643 de 30 de\njunio de 2008).\n\n\n\n\n\n2.- Los ferrocarriles, las ferrovías, los muelles y los aeropuertos internacionales, tanto nuevos\ncomo existentes, así como los servicios que ahí se presten, únicamente podrán ser otorgados en\nconcesión mediante los procedimientos dispuestos en esta ley.\n\n\n\n\n\n3.- En el caso de los muelles de Limón, Moín, Caldera y Puntarenas, por esta ley, únicamente podrán\nser concesionadas las obras nuevas o las ampliaciones que ahí se realicen y no las existentes.\n\n\n\n\n\nEl setenta por ciento (70%) de lo que la Administración obtenga por lo dispuesto en el artículo 42.1\na) de esta ley, en razón de las obras nuevas o ampliaciones que se concesionen en los citados\nmuelles, será girado a la Junta de la Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica y el\nInstituto Costarricense de Puertos del Pacífico, según corresponda, para ser destinado\nexclusivamente a inversiones en obras de las respectivas provincias, sin que pueda utilizarse para\ncubrir gastos administrativos.\n\n\n\n\n\nTranscurrido el plazo de estas concesiones, dichas obras pasarán a la titularidad de los entes\nmencionados, según corresponda.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 3.- Titularidad del derecho de propiedad\n\n\n\n\n\n1.- En todas las concesiones reguladas por esta ley, se considerarán propiedad de la respectiva\nAdministración concedente las obras que se construyan y las que se incorporen al inmueble, conforme\navance la construcción. En el reglamento de la ley y el cartel que regule cada concesión en\nparticular, se determinarán los bienes y derechos incorporados por el concesionario, que no sean\npropiedad de la Administración concedente y se requieran para la prestación del servicio; asimismo,\nsu eventual transferencia a esta.\n\n\n\n\n\n2.- Los bienes y derechos que el concesionario adquiera, por cualquier título y queden incorporados\na la concesión, no podrán ser enajenados separadamente de ella, hipotecados ni sometidos a\ngravámenes de ninguna especie, sin el consentimiento de la Administración concedente y pasarán a su\ndominio al extinguirse la concesión, excepto cuando el contrato estipule otra cosa. El cartel de\nlicitación determinará, para cada contrato, cuáles bienes y derechos quedarán incorporados a la\nconcesión para los efectos señalados en este punto.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 4.- Normas aplicables\n\n\n\n\n\n1.- Las concesiones referidas en esta ley se regirán por lo siguiente:\n\n\n\n\n\na) La presente ley y su reglamento.\n\n\n\n\n\nb) El cartel de la licitación y sus circulares aclaratorias.\n\n\n\n\n\nc) La oferta del adjudicatario, aprobada en el proceso de evaluación.\n\n\n\n\n\nd) El contrato de concesión.\n\n\n\n\n\n2.- La legislación costarricense será aplicable a toda relación jurídica originada con fundamento en\nla presente ley. Asimismo, los tribunales nacionales serán los únicos competentes para conocer de\nlas situaciones jurídicas derivadas de las concesiones y dirimir los conflictos que puedan surgir\ndurante la vigencia de los contratos. El cartel del concurso deberá autorizar la vía del arbitraje\ncomo solución alterna a los tribunales de justicia.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO II\n\n\n\n\n\nESTRUCTURA INSTITUCIONAL\n\n\n\n\n\nSECCIÓN I\n\n\n\n\n\nADMINISTRACIÓN CONCEDENTE\n\n\n\n\n\nArtículo 5.- Definición y actuación:\n\n\n\n\n\n1.- Para los efectos de esta ley, se entiende por Administración concedente el Poder Ejecutivo, las\nempresas públicas y el sector descentralizado territorial e institucional.\n\n\n\n\n\n2.- Cuando el objeto de la concesión se encuentre dentro del ámbito de competencia de un órgano del\nPoder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Concesiones, demostrada previamente la factibilidad legal,\ntécnica, ambiental, económica y financiera del proyecto, será la entidad técnica competente para\nactuar en la etapa de procedimiento de contratación y, cuando sea necesario durante la ejecución del\ncontrato.\n\n\n\n\n\nEl contrato será suscrito tanto por el Poder Ejecutivo, representado por el ministro del ramo, el\nministro de Hacienda y el presidente de la República, como por el Consejo Nacional de Concesiones.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte a) punto 2) de la Ley N° 8643 de 30 de\njunio de 2008).\n\n\n\n\n\n3- Cuando el objeto de la concesión se encuentre dentro del ámbito de competencia del sector\ndescentralizado, las empresas públicas y los gobiernos locales, tales entes públicos, de manera\nindividual o agrupada, mediante convenio suscrito con el Consejo Nacional de Concesiones, podrán\nconvenir con este órgano el procedimiento de selección del concesionario y la ejecución del contrato\nde concesión.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley para el Fortalecimiento de modelos\neficientes de asocio entre el sector público y privado para desarrollo de obra pública, N° 9701 del\n18 de julio de 2019)\n\n\n\n\n\n4.- Corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, considerado en los términos del artículo 21.2 de\nla Ley General de la Administración Pública, adjudicar y suscribir los contratos de concesión de los\nferrocarriles, las ferrovías, los muelles y los aeropuertos internacionales, tanto nuevos como\nexistentes.     Los muelles de Moín, Limón, Puntarenas y Caldera estarán sometidos a lo que dispone\nel artículo 2.3 de la presente ley.\n\n\n\n\n\n5.- Los casos en que el sector descentralizado o las empresas públicas concesionen directamente, se\nregirán por esta ley.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN II\n\n\n\n\n\nCONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES\n\n\n\n\n\nArtículo 6.- Creación e integración\n\n\n\n\n\n1.- Créase el Consejo Nacional de Concesiones, en adelante el Consejo, órgano con desconcentración\nmáxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Estará integrado de la siguiente\nmanera:\n\n\n\n\n\na)  El ministro o la ministra de Obras Públicas y Transportes, quien lo presidirá.\n\n\n\n\n\nb)  El ministro o la ministra de Hacienda.\n\n\n\n\n\nc)  El ministro o la ministra de Planificación y Política Económica.\n\n\n\n\n\nd)  El presidente ejecutivo del Banco Central.\n\n\n\n\n\ne)  Una persona escogida de las ternas presentadas por las cámaras empresariales.\n\n\n\n\n\nf)   Una persona designada de las ternas presentadas por las confederaciones sindicales,\norganizaciones solidaristas y cooperativas.\n\n\n\n\n\ng)  Una persona seleccionada de las ternas presentadas por la Federación de Colegios Profesionales.\n\n\n\n\n\nLas ternas de los incisos e), f) y g) deberán estar conformadas, en forma equitativa, por ambos\ngéneros.\n\n\n\n\n\n2.- Las cámaras y organizaciones mencionadas en el punto anterior, deberán remitir sus ternas al\nConsejo de Gobierno dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria\nen La Gaceta y dos diarios de circulación nacional. Transcurrido el plazo sin recibir las ternas de\nalguno de los grupos señalados, el Consejo de Gobierno quedará en libertad de designar a las\npersonas necesarias para integrar el órgano.\n\n\n\n\n\n3.- Las personas referidas en los incisos e), f) y g) serán nombradas por períodos de cuatro años.\n\n\n\n\n\n4.- Las personas referidas en los incisos a), b), c) y d) no podrán delegar en ninguna otra persona\nel ejercicio de las atribuciones que esta Ley les confiere.\n\n\n\n\n\n5.- Por concepto de dietas, las personas integrantes del Consejo recibirán una remuneración\nequivalente a la fijada para las personas integrantes de la Junta Directiva del Banco Central. Se\nremunerará un máximo de siete sesiones por mes, entre ordinarias y extraordinarias. Las personas\nintegrantes citadas en los incisos a), b), c) y d) no percibirán dietas.\n\n\n\n\n\n6.- En la integración del Consejo Nacional de Concesiones, se debe garantizar una representación\nequitativa de ambos géneros.\"\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 3) de la Ley N° 8643 de 30 de junio de 2008)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 7.- Personalidad jurídica instrumental \n\n\n\n\n\n1)  El Consejo tendrá personalidad jurídica instrumental para los efectos de administrar el Fondo\nNacional de Concesiones, así como para concertar los convenios y contratos necesarios para cumplir\nsus funciones. \n\n\n\n\n\n2)  Corresponderá a la Presidencia del Consejo ejercer la representación judicial y extrajudicial;\ntendrá las funciones establecidas en esta Ley y su respectivo Reglamento, así como las que le asigne\nel Consejo Nacional de Concesiones. El Consejo podrá autorizar a la Presidencia para que delegue\nesta representación, parcial o temporalmente, en la Secretaría Técnica, sin que pierda por ello sus\nfacultades de representación. \n\n\n\n\n\n3)  El Consejo estará dotado del personal técnico y profesional necesario para su buen\nfuncionamiento. Este personal será nombrado por su experiencia y conocimientos en las áreas propias\ny afines a la competencia de este órgano y la idoneidad para el cargo, de conformidad con el\nEstatuto de Servicio Civil, dentro de las categorías especiales que creará la Dirección General de\nServicio Civil, tomando en consideración la naturaleza de las atribuciones de esta dependencia. \n\n\n\n\n\n4)  El Consejo podrá recurrir también a la contratación a plazo fijo de los recursos profesionales y\ntécnicos que estime necesarios, conforme a los objetivos del proyecto de concesión, mediante la\ncreación de plazas excluidas del Régimen de Servicio Civil y reguladas por la Autoridad\nPresupuestaria, teniendo como referencia las categorías de los puestos incluidos en este Régimen,\nreferidos en el párrafo anterior, tanto para la acreditación de los requisitos como para su\nremuneración. \n\n\n\n\n\n5) En igual forma, podrá contratar los estudios que se requieran para el cumplimiento de las\ncompetencias asignadas por ley.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley para el Fortalecimiento de modelos\neficientes de asocio entre el sector público y privado para desarrollo de obra pública, N° 9701 del\n18 de julio de 2019)\n\n\n\n\n\n6) La adquisición de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones de la\nSecretaría y del Consejo se regirá por la Ley N.º 7494, Contratación Administrativa, de 2 de mayo de\n1995 .\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley para el Fortalecimiento de modelos\neficientes de asocio entre el sector público y privado para desarrollo de obra pública, N° 9701 del\n18 de julio de 2019)\n\n\n\n\n\n7)  Toda la actividad contractual administrativa citada en este artículo, estará sujeta al régimen\nde prohibiciones previsto en la Ley de contratación administrativa. \n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 4) de la Ley N° 8643 de 30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 8.- Atribuciones del Consejo\n\n\n\n\n\n El Consejo, en el ejercicio de su competencia, tendrá las siguientes atribuciones:\n\n\n\n\n\na) Velar por la transparencia, oportunidad y legalidad de los actos y procedimientos administrativos\nque realice la Secretaría Técnica del Consejo. \n\n\n\n\n\nb)  Aprobar o modificar el cartel de licitación de las concesiones, al menos por dos terceras partes\nde sus miembros.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 5) de la Ley N° 8643 de 30 de\njunio de 2008).\n\n\n\n\n\nc)  Adjudicar la concesión. La suscripción del contrato la hará conjuntamente con el Poder\nEjecutivo, integrado por el ministro del ramo, el ministro de Hacienda y el presidente de la\nRepública.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 5) de la Ley N° 8643 de 30 de\njunio de 2008).\n\n\n\n\n\n d) Velar porque la Secretaría Técnica ejerza las funciones de inspección y control de las\nconcesiones otorgadas.\n\n\n\n\n\ne) Designar al Secretario Técnico responsable de la Secretaría Técnica del Consejo.\n\n\n\n\n\nf)   Conocer y aprobar el informe de labores que el secretario técnico deberá presentar\nmensualmente.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 5) de la Ley N° 8643 de 30 de\njunio de 2008).\n\n\n\n\n\ng) Conocer los informes de auditoría emitidos respecto del manejo y la operación del Fondo de\nConcesiones.\n\n\n\n\n\nh) Autorizar las contrataciones que realice la Secretaría Técnica.\n\n\n\n\n\n i) Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Consejo, que deberá remitirse al ministro del ramo\ncorrespondiente, para lo que le compete.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior por el artículo 2° aparte e) de la Ley Fortalecimiento del control\npresupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central, N° 9524 del 7 de marzo de 2018)\n\n\n\n\n\nj)   Solicitar al Poder Ejecutivo la declaratoria de interés público y el decreto de expropiación,\nde conformidad con la Ley N.º 7495, de 19 de abril de 1995, y sus reformas, cuando el bien afecto a\nla expropiación sea necesario para tramitar, contratar y ejecutar las concesiones que este órgano\ntramite dentro del ámbito de su competencia.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 1) de la Ley N° 8643 de 30 de\njunio de 2008).\n\n\n\n\n\nk)  Autorizar la suscripción de los contratos de fideicomiso necesarios para el cumplimiento de los\nfines del Consejo establecidos en esta Ley y para la ejecución de los proyectos de concesión. Los\ncontratos de fideicomiso podrán ser constituidos adicionalmente, para ofrecer al concesionario y sus\nacreedores certeza sobre la inmediata disposición de los fondos y derechos fideicometidos, en el\ntanto se cumplan las disposiciones legales, el contrato de concesión y las instrucciones dadas en el\ncontrato de fideicomiso. Los fideicomisos también podrán ser utilizados para la operación de fondos\nrotatorios que se constituyan con donaciones u otras contribuciones con fines determinados. Los\ncontratos de fideicomiso que el Consejo autorice deberán ser refrendados por la Contraloría General\nde la República.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 1) de la Ley N° 8643 de 30 de\njunio de 2008).\n\n\n\n\n\nl)   Dar el visto bueno al contrato de concesión o sus modificaciones, por al menos, dos terceras\npartes de sus miembros.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 1) de la Ley N° 8643 de 30 de\njunio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 9.- Secretaría Técnica\n\n\n\n\n\n1.- El Consejo Nacional de Concesiones contará con una Secretaría Técnica responsable de las\nsiguientes actividades:\n\n\n\n\n\na)  Contratar, previa autorización del Consejo, los estudios técnicos requeridos para acreditar la\nfactibilidad de los proyectos de concesión.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 6) de la Ley N° 8643 de 30 de\njunio de 2008).\n\n\n\n\n\n b) Ejecutar los actos preparatorios pertinentes para otorgar una concesión.\n\n\n\n\n\nc)  Confeccionar la propuesta de cartel o sus modificaciones.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 6) de la Ley N° 8643 de 30 de\njunio de 2008).\n\n\n\n\n\n d) Vigilar que el concesionario cumpla sus obligaciones; para esto, tendrá la facultad de efectuar\nlas inspecciones que considere oportunas en cualquier fase de la ejecución contractual. \n\n\n\n\n\ne) Promover y divulgar los proyectos por concesionar. Para la promoción nacional e internacional de\nlos proyectos por concesionar, el Consejo o la Administración concedente, según corresponda, podrá\nrealizar convenios con instituciones u organizaciones encargadas de la promoción de inversiones,\nsiempre que ello no signifique delegar competencias sustantivas que le son propias a la Secretaría\nTécnica.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley para el Fortalecimiento de modelos\neficientes de asocio entre el sector público y privado para desarrollo de obra pública, N° 9701 del\n18 de julio de 2019)\n\n\n\n\n\nf) Imponer las sanciones y multas referidas en los artículos 49 y siguientes de esta ley.\n\n\n\n\n\ng)  Ejecutar, de conformidad con la Ley N.º 7495, de 19 de abril de 1995, y sus reformas, los\ntrámites y requisitos previos a la adquisición y expropiación de bienes necesarios para ejecutar los\ncontratos de concesión que estén dentro de su competencia, incluso la determinación del justo precio\nde los bienes por expropiar, por medio de peritos técnicamente capacitados e investidos como\nfuncionarios públicos. La declaratoria de interés público y el decreto de expropiación forzosa, solo\npodrán ser dictados por el Poder Ejecutivo o por el órgano superior del ente expropiador, cuando la\nconcesión se encuentre dentro del ámbito de competencia de las empresas públicas o del sector\ndescentralizado, territorial e institucional. Los demás trámites y actos preparatorios para las\nexpropiaciones forzosas, estarán a cargo de la Secretaría Técnica y del Consejo Nacional de\nConcesiones, el cual, mediante convenio, podrá prestar estos servicios a otras administraciones\nconcedentes.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 2) de la Ley N° 8643 de 30 de\njunio de 2008).\n\n\n\n\n\nh) Promover el desarrollo de capacidades y mejores prácticas para la implementación de los modelos\nde concesión de obras públicas, obras públicas con servicios públicos y optimización de activos de\ninfraestructura. Las actividades de formación podrán incluir actividades formativas, documentos\nformativos, estudios de caso, talleres, entre otros, y podrán estar dirigidas tanto a actores\npúblicos como privados, siendo los materiales desarrollados de acceso público para la ciudadanía.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° de la ley para el Fortalecimiento de modelos\neficientes de asocio entre el sector público y privado para desarrollo de obra pública, N° 9701 del\n18 de julio de 2019)\n\n\n\n\n\n 2.- La Secretaría Técnica contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\n Artículo 10.- Secretaria técnica o secretario técnico  \n\n\n\n\n\n1)  El superior administrativo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones será el\nsecretario técnico o la secretaria técnica; su nombramiento lo hará el Consejo mediante un concurso\nde antecedentes, realizado por el procedimiento definido en el Reglamento de esta Ley. Será una\npersona funcionaria excluida del Régimen del Servicio Civil.\n\n\n\n\n\n2)  Podrá asistir a las sesiones del Consejo, con voz, pero sin derecho a voto.\n\n\n\n\n\n3)  La remoción del cargo de quien ocupe la Secretaría Técnica deberá efectuarse por resolución\nrazonada.\n\n\n\n\n\n4)  La secretaria técnica o el secretario técnico deberá desempeñar su labor a tiempo completo, sin\nejercer ningún otro cargo dentro de la Administración Pública o fuera de ella, excepto la enseñanza\ny fuera de las horas laborales. \n\n\n\n\n\n (Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 3) de la Ley N° 8643 de 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 7) de la Ley N° 8643 de 30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 11.- Requisitos\n\n\n\n\n\nQuien sea designado titular de la Secretaría Técnica deberá reunir los siguientes requisitos:  \n\n\n\n\n\na)  Reconocida solvencia moral.\n\n\n\n\n\nb)  Título profesional.\n\n\n\n\n\nc)  Amplia experiencia profesional.\n\n\n\n\n\nd)  Nacionalidad costarricense.\n\n\n\n\n\ne)  Mayor de treinta años.\n\n\n\n\n\nf)   Persona incorporada a su colegio profesional.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 8) de la Ley N° 8643 de 30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 12.- Prohibiciones\n\n\n\n\n\nQuienes hayan sido integrantes del Consejo Nacional de Concesiones, así como la secretaria técnica o\nel secretario técnico, durante los tres años siguientes a la conclusión, por cualquier causa, del\ncontrato de trabajo, no podrán ser designados integrantes de la Junta de Intervención referida en el\nartículo 61 de esta Ley. Tampoco podrán ser contratados por las empresas oferentes para trabajar\nasesorando el procedimiento de licitación de una concesión, en cuyos actos preparatorios hayan\nparticipado. Para el oferente, el incumplimiento de esta prohibición implicará su exclusión\ninmediata del concurso.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 9) de la Ley N° 86 43 de 30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN III\n\n\n\n\n\nFONDO NACIONAL DE CONCESIONES\n\n\n\n\n\nArtículo 13.- Creación del Fondo Nacional de Concesiones\n\n\n\n\n\nCréase el Fondo Nacional de Concesiones, como instrumento para el financiamiento de los programas\ndel Consejo Nacional de Concesiones. Los recursos de este Fondo únicamente podrán utilizarse para\ncumplir los objetivos de la presente Ley. Dicho Fondo estará sujeto a las directrices del Ministerio\nde Hacienda; con cargo a él podrán pagarse los estudios de prefactibilidad y factibilidad de los\nproyectos por concesionar, así como la adquisición o expropiación de bienes inmuebles o derechos\nnecesarios para la construcción u operación de los proyectos; la contratación de servicios\nprofesionales especializados, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4) del artículo 7 de esta\nLey.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 10) de la Ley N° 86 43 de 30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 14.- Fuentes de financiamiento\n\n\n\n\n\n 1.- El Fondo tendrá las siguientes fuentes de financiamiento:\n\n\n\n\n\n a) La suma que el concesionario debe pagar por la inspección y el control que ejerce la Secretaría\nTécnica del Consejo Nacional de Concesiones. La forma de fijar el monto se basará en criterios de\nservicio al costo, según los parámetros que para tal efecto establezca la Autoridad Reguladora de\nlos Servicios Públicos.\n\n\n\n\n\n b) Las donaciones nacionales e internacionales.\n\n\n\n\n\n c)  Las partidas presupuestarias contenidas en la Ley de Presupuesto Nacional y las transferencias\nque realicen tanto la Administración Pública central como la Administración Pública descentralizada\ny las empresas del Estado, estarán expresamente autorizadas por este artículo cuando dichas\ntransferencias tengan por objeto proyectos de concesión legalmente relacionados con estas.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el sub-inciso anterior, por el artículo 1°  aparte a) punto 11) de la Ley N0 8643 de\n30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\n d) Las multas y garantías cobradas o ejecutadas a los concesionarios.\n\n\n\n\n\ne) El reembolso de los estudios realizados por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de\nConcesiones, los que podrán ser exigidos al adjudicatario de la concesión, según se disponga en el\ncartel.\n\n\n\n\n\n f)   Los recursos que el Consejo Nacional de Concesiones reciba, en condición de fideicomisario.\n\n\n\n\n\n (Así adicionado el sub-inciso anterior, por el artículo 1°  aparte b) punto 4) de la Ley N0 8643 de\n30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\ng) El monto equivalente al dos por ciento (2%) de los ingresos recaudados por el impuesto a la\npropiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves, previsto en el artículo 9 de la Ley\nN. º 7088, de 30 de noviembre de 1987. Esta disposición será reglamentada en conjunto por el\nMinisterio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). De estos recursos, se\npodrá destinar hasta un diez por ciento (10%) a la promoción de capacidades de acuerdo con lo\nestablecido en el inciso h) del artículo 9 de esta ley. El resto de los recursos se destinará al\ndesarrollo de la preinversión de los proyectos amparados a esta ley y para los cuales existen\nestudios de prefactibilidad que indican una potencial viabilidad. Para efectos de este inciso, las\nactividades de preinversión comprenden la elaboración del perfil y los estudios de prefactibilidad y\nde factibilidad y el diseño, que abarcan todos los análisis que se deben realizar sobre un proyecto\ndesde que este es identificado a nivel de idea y los estudios que se hagan hasta que se toma la\ndecisión de su ejecución, postergación o abandono; es esencialmente una fase de estudio en la cual\nse debe determinar la conveniencia de implementar o no el proyecto que se está analizando y cuenta\ncon cinco etapas, a saber: idea , perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° de la ley para el Fortalecimiento de modelos\neficientes de asocio entre el sector público y privado para desarrollo de obra pública, N° 9701 del\n18 de julio de 2019)\n\n\n\n\n\n            2.- El Fondo estará bajo la supervisión de la Contraloría General de la República, sin\nperjuicio de los mecanismos de control interno que disponga el reglamento de esta ley o acuerde el\nConsejo Nacional de Concesiones.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO III\n\n\n\n\n\nDERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES\n\n\n\n\n\nSECCIÓN I\n\n\n\n\n\nADMINISTRACIÓN CONCEDENTE\n\n\n\n\n\n            Artículo 15.- Derechos\n\n\n\n\n\nSon derechos de la Administración concedente:\n\n\n\n\n\na) Modificar, por razones de interés público, las características de las obras concesionadas y los\nservicios de la concesión.\n\n\n\n\n\n b)  Acordar, respetando las reglas del debido proceso, el rescate de la concesión, cuando así lo\nimpongan razones de interés público. En los casos de los incisos b), c) y d) del artículo 60.1,\nantes de entrar en posesión de la concesión rescatada, la administración concedente deberá\nindemnizar al concesionario, de conformidad con el artículo 63 y el contrato de concesión, por los\ndaños y perjuicios causados, cuya determinación se podrá realizar mediante la aplicación de la\ncláusula arbitral, citada en el artículo 39 de esta Ley. En los casos en que se recurra a un proceso\nde arbitraje, se aplicará lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 63 de esta Ley.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1°  aparte a) punto 12) de la Ley N° 8643 de 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\nc) Los demás derechos comprendidos en esta ley o derivados del contrato de concesión.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 16.- Obligaciones\n\n\n\n\n\nSon obligaciones de la Administración concedente:\n\n\n\n\n\na)  Fiscalizar, permanentemente, toda construcción y explotación de obras y servicios concesionados,\nde acuerdo con el programa de construcción y mantenimiento de las obras o el reglamento del\nservicio, de conformidad con el cartel de licitación y el contrato de concesión.\n\n\n\n\n\n (Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 13) de la Ley No. 8643 de 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\n b) Realizar los avalúos y las tasaciones pertinentes, para comprobar los perjuicios causados al\nconcesionario, en caso de imposibilidad de cumplimiento de la Administración concedente.\n\n\n\n\n\nc) Recomendar al Ministerio de Hacienda el otorgamiento de los beneficios tributarios referidos en\nel artículo 44 de esta ley, cuando el concesionario los solicite.\n\n\n\n\n\nd) Conceder una ampliación del plazo para la terminación de las obras, en situaciones debidamente\ncomprobadas por casos fortuitos, fuerza mayor o incumplimiento de las propias obligaciones.\n\n\n\n\n\ne) Las demás obligaciones determinadas por esta ley o derivadas del contrato de concesión.\n\n\n\n\n\nf)   Remitir, semestralmente, a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el\nGasto Públicos de la Asamblea Legislativa, un informe acerca de la concesión.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 5) de la Ley No. 8643 de 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN II\n\n\n\n\n\nCONCESIONARIO\n\n\n\n\n\nArtículo 17.- Derechos\n\n\n\n\n\nEl concesionario tendrá los siguientes derechos:\n\n\n\n\n\na) Contar con la ejecución plena del contrato y la colaboración de la Administración concedente,\npara cumplir los objetivos del contrato.\n\n\n\n\n\nb) Ser resarcido íntegramente por la lesión patrimonial causada a la obra o el servicio como\nconsecuencia de la modificación impuesta por la Administración concedente, por razones de interés\npúblico.\n\n\n\n\n\nc) Solicitar ante la Administración concedente, la modificación de los términos del contrato cuando,\npor razones ajenas a sus obligaciones se afecte el equilibrio económico y financiero previsto en él\npara restablecerlo.\n\n\n\n\n\nd) Plantear ante la Administración concedente el reclamo pertinente cuando se encuentre en un caso\nde imposibilidad de cumplimiento, por medidas generales o económicas adoptadas por los poderes del\nEstado con posterioridad al contrato; para ello se estará sujeto a lo que disponga en la cláusula\narbitral del contrato de concesión.\n\n\n\n\n\nEn esos casos, el concesionario estará obligado a demostrar, a la Administración concedente, la\nverdad real de la causa que le imposibilita el cumplimiento. Mientras tanto, deberá continuar\nbrindando el servicio público. La Administración concedente tendrá un plazo improrrogable de quince\ndías hábiles para resolver; comprobada la causa, estará obligada a acordar el rescate de la\nconcesión.\n\n\n\n\n\ne) Solicitar un reajuste en las tarifas de conformidad con las reglas o condiciones del cartel de\nlicitación y el contrato.\n\n\n\n\n\nf) Acogerse a los beneficios tributarios que se fijan en el artículo 44 de esta ley.\n\n\n\n\n\ng) Recibir la ampliación del plazo para terminar las obras, cuando ocurra alguno de los supuestos\nprevistos en el inciso b) del artículo 16 de esta ley.\n\n\n\n\n\nh)  Cobrar las tarifas o contraprestaciones autorizadas a los usuarios de las obras o los servicios\nconcesionados. En caso de que el usuario incumpla el pago que le corresponde, el concesionario\ntendrá derecho a cobrarlo  judicialmente.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior por artículo 1° aparte b) punto 6) de la Ley N° 8643 del 30 de\njunio de 2008).\n\n\n\n\n\ng) Los demás derechos que esta ley le otorgue o los derivados del contrato de concesión.\n\n\n\n\n\n(Así corrida la numeración del inciso anterior por  artículo 1° aparte b) punto 6) de la Ley N° 8643\ndel 30 de junio de 2008, que lo traspaso del inciso h) al g))\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 18.- Obligaciones generales\n\n\n\n\n\nSon obligaciones generales del concesionario:\n\n\n\n\n\na) Cuidar, reparar y mantener la obra y todos los bienes de la concesión, así como prestar el\nservicio público, conforme a esta ley, su reglamento y el contrato de concesión. En caso de\nincumplimiento, se impondrán las sanciones y multas determinadas en el cartel de licitación.\n\n\n\n\n\nb) Permitir y facilitar, a la Administración Pública, la prestación de los servicios públicos que\nbrinde directamente.\n\n\n\n\n\nc) Adquirir los bienes inmuebles o los derechos que, según el cartel, se necesiten para cumplir el\nobjeto de la concesión. Cuando sea imposible por razones no imputables al concesionario, la\nAdministración concedente procederá al trámite de expropiación, por el procedimiento estatuido en la\nLey de Expropiaciones, No. 7495. El pago de las indemnizaciones que correspondan deberá ser\ndepositado, en favor de la Administración concedente, cuando se le requiera al concesionario. El\nincumplimiento del depósito se considerará falta grave.\n\n\n\n\n\nd) En toda obra objeto de concesión, que involucre la realización de infraestructuras viales, se\ndeberá considerar e incorporar el componente de seguridad vial, que contiene, entre otros elementos,\nlos siguientes: el paso seguro de peatones, incluidos aquellos a nivel y a desnivel, la protección\npara el tránsito seguro de peatones longitudinal a la vía, las bahías para las paradas de transporte\npúblico, las ciclorutas, en los casos que corresponda, y la adecuada visibilidad de las vías,\nincluida la eliminación de obstáculos en ellas y en el derecho de vía de estas.\n\n\n\n\n\nAsimismo, para salvaguardar la seguridad vial, deberá tomarse en consideración el entorno urbano que\natraviesen las vías, los planes reguladores, las directrices del Ministerio de la Vivienda, del\nInstituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Ley N.º 7600, las condiciones para vías con accesos\nrestringidos o no restringidos, así como todos los otros elementos, las especificaciones técnicas,\nlas normas y los procedimientos que garanticen la mejor seguridad vial de los peatones y los\nconductores.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 8° de la ley N° 8696 del 17 de diciembre de 2008,\n\"Reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331, de 13 de abril de\n1993\")\n\n\n\n\n\ne) Acatar las disposiciones de la Administración concedente, sin perjuicio de las indemnizaciones\nque procedan a su favor.\n\n\n\n\n\n(Así corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 8° de la ley N° 8696 del 17 de\ndiciembre de 2008, \"Reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331, de\n13 de abril de 1993\", que lo traspaso del inciso d) al e))\n\n\n\n\n\nf) Indemnizar por los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia de la\nejecución de la concesión.\n\n\n\n\n\n(Así corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 8° de la ley N° 8696 del 17 de\ndiciembre de 2008, \"Reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331, de\n13 de abril de 1993\", que lo traspaso del inciso e) al f))\n\n\n\n\n\ng)   Mantener los registros contables de conformidad con las normas estipuladas en el contrato de\nconcesión, en la estructura tarifaria o en su defecto, de conformidad con las normas internacionales\nde contabilidad.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° aparte b) punto 7) de la Ley N° 8643 de 30 de\njunio de 2008).\n\n\n\n\n\n(Así corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 8° de la ley N° 8696 del 17 de\ndiciembre de 2008, \"Reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331, de\n13 de abril de 1993\", que lo traspaso del inciso f) al g))\n\n\n\n\n\nh) Cumplir los compromisos financieros contraídos con la Administración concedente y derivados del\notorgamiento de la concesión.\n\n\n\n\n\n(Así corrida la numeración del inciso anterior  por el artículo 1° aparte b) punto 7) de la Ley N°\n8643 de 30 de junio de 2008, que lo traspaso del inciso f) al g)).\n\n\n\n\n\n(Así corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 8° de la ley N° 8696 del 17 de\ndiciembre de 2008, \"Reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331, de\n13 de abril de 1993\", que lo traspaso del inciso g) al h))\n\n\n\n\n\ni) Las demás obligaciones determinadas en esta ley o derivadas del contrato de concesión.\n\n\n\n\n\n(Así corrida la numeración del inciso anterior  por el artículo 1° aparte b) punto 7) de la Ley N°\n8643 de 30 de junio de 2008, que lo traspaso del inciso g) al h)).\n\n\n\n\n\n(Así corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 8° de la ley N° 8696 del 17 de\ndiciembre de 2008, \"Reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331, de\n13 de abril de 1993\", que lo traspaso del inciso h) al i))\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN III\n\n\n\n\n\nUSUARIOS\n\n\n\n\n\nArtículo 19.- Derechos\n\n\n\n\n\nLos usuarios tendrán los siguientes derechos:\n\n\n\n\n\na) Disfrutar de las obras y los servicios concesionados, de acuerdo con los principios generales de\nla concesión establecidos en el inciso b) del artículo 37 de esta ley.\n\n\n\n\n\nb) Presentar denuncias, peticiones o quejas ante la Administración concedente o las instancias\nadministrativas correspondientes, con el objeto de que sus derechos e intereses sean tutelados con\nmotivo de la concesión o prestación del servicio.\n\n\n\n\n\nAnte la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, serán presentadas las denuncias por cobros\nirregulares de tarifas efectuados por los concesionarios, así como por la prestación del servicio\nque no se ajuste a los principios de calidad y continuidad. Para resolver, la Autoridad podrá\ninspeccionar técnicamente propiedades, plantas, obras y equipos destinados a brindar tales\nservicios. Si se comprobare la veracidad de la denuncia, la Autoridad Reguladora sancionará al\nconcesionario infractor con una multa de cien salarios base mínimo fijados en el presupuesto\nordinario de la República, de acuerdo con la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993, que ingresará a la\ncaja única del Estado.\n\n\n\n\n\nLa Administración concedente deberá cancelar un canon a la Autoridad Reguladora de los Servicios,\npor el costo en que incurra por concepto de lo dispuesto en el párrafo anterior. La Contraloría\nGeneral de la República aprobará este canon tomando en cuenta el principio de servicio al costo.\n\n\n\n\n\nc) Que los cobros por utilizar obras o servicios concesionados se rijan por esta ley. \n\n\n\n\n\nd) Los demás derechos que estipula esta ley o los derivados del contrato de concesión.\n\n\n\n\n\ne)  Pedir y recibir, de la administración concedente, la información acerca de las obligaciones de\nobra o los servicios establecidos en el cartel de licitación y en el contrato de concesión. La\nadministración mantendrá actualizada y disponible, al público, la información que según la ley deba\nestar publicada y disponible para los ciudadanos.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1 aparte b) punto 8) de la Ley N° 8643 del 30 de\njunio de 2008).\n\n\n\n\n\nf)   En caso de incumplimiento en entregar oportunamente la información a los usuarios, por parte de\nla administración concedente, el jerarca incurrirá en falta grave para efectos disciplinarios, sin\nperjuicio de otras responsabilidades que correspondan de acuerdo con el ordenamiento jurídico.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1 aparte b) punto 8) de la Ley N° 8643 del 30 de\njunio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO IV\n\n\n\n\n\nLICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN\n\n\n\n\n\nSECCIÓN I\n\n\n\n\n\nACTUACIONES PREPARATORIAS\n\n\n\n\n\nArtículo 20.- Proyectos de iniciativa privada\n\n\n\n\n\n1.- Los particulares podrán presentar a la respectiva administración concedente, sus propuestas de\nnuevas concesiones, las cuales para ser aceptadas y concesionadas requerirán:\n\n\n\n\n\na)  Estar investidas de interés público.\n\n\n\n\n\nb)  Estar acompañadas de estudios de factibilidad técnica, ambiental y económica, y de un plan de\nconstrucción y explotación, según el caso.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 14) de la Ley No. 8643 de 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\n2.- La administración concedente examinará las propuestas de concesión, y de considerarlas\nfactibles, de interés público y acordes con el Plan Nacional de Desarrollo, procederá a\nconcesionarlas en el plazo que esta establezca.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 14) de la Ley No. 8643 de 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\n3.- El proponente privado de una idea de concesión participará en la licitación en los mismos\ntérminos y condiciones que otros particulares yserá admitido de pleno derecho, cuando se efectúe la\nprecalificación. \n\n\n\n\n\n4)  El proponente privado cuya iniciativa haya sido aceptada por la administración concedente, no\nestará inhibido de participar en la licitación pública, mediante los mecanismos autorizados por esta\nLey, y tendrá el derecho de recuperar los costos invertidos directamente en el proyecto y en la\npreparación de los estudios solicitados por la administración, debidamente justificados ante la\nSecretaría Técnica, siempre y cuando el proyecto resulte ser adjudicado. El cartel de licitación\ndeberá establecer el monto que el adjudicatario estará obligado a reintegrar al proponente privado,\nasí como el plazo en que deberá hacerlo, en caso de que este no resulte adjudicado.\n\n\n\n\n\n(Así Adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 9) de la Ley No. 8643 de 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\n5)  La administración definirá el procedimiento y los requisitos que exigirá y utilizará para\ntramitar y valorar los proyectos de concesión de iniciativa privada de acuerdo con los\nprocedimientos reglamentarios dispuestos para la estimación de los costos de la propuesta, todo de\nconformidad con los peritajes realizados al efecto por la administración concedente y el artículo 16\nde la presente Ley.\n\n\n\n\n\n(Así Adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 9) de la Ley No. 8643 de 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 21.- Trámite\n\n\n\n\n\n1.- Corresponderá a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones realizar las\nactividades y los estudios necesarios para preparar la licitación de la concesión. Dentro de los\nestudios deberá incluirse el de impacto ambiental; para ello se dará audiencia por cinco días\nhábiles al Ministerio del Ambiente y Energía, a fin de que determine el tipo de estudio por\nrealizar. Terminado el estudio, se dará nueva audiencia a este Ministerio, que dispondrá de un plazo\nimprorrogable de quince días hábiles para pronunciarse y su criterio será vinculante. Transcurrido\neste plazo sin recibir ninguna respuesta, se interpretará que el Ministerio no tiene objeciones.\n\n\n\n\n\n2.- La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones deberá consultar, a la Autoridad\nReguladora de los Servicios Públicos, la estructura tarifaria y los parámetros de ajuste que se\nincorporarán en el cartel de licitación; asimismo, los parámetros que se utilizarán para evaluar la\ncalidad del servicio. Esta Autoridad dispondrá de diez días hábiles para rendir su criterio, el cual\nserá vinculante. Transcurrido este plazo sin recibir respuesta, se interpretará que la Autoridad no\ntiene objeciones.\n\n\n\n\n\n3.- Realizados los estudios y demostrada la factibilidad del proyecto, la Secretaría Técnica\nprocederá a elaborar el cartel de licitación, que será sometido a la aprobación del Consejo Nacional\nde Concesiones.\n\n\n\n\n\n4.- Cuando la Administración concedente sea un ente del sector descentralizado, territorial e\ninstitucional, o una empresa pública y no haya convenido en que el Consejo Nacional de Concesiones\nrealice el procedimiento de selección del concesionario y la ejecución del contrato de concesión,\ncorresponderá al respectivo ente público realizar los estudios y actividades necesarios para\npreparar la licitación de la concesión, siguiendo los parámetros establecidos en esta ley y su\nreglamento, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones.\n\n\n\n\n\n5.- Una vez aprobado el cartel por el Consejo Nacional de Concesiones o el jerarca de la\nAdministración concedente, deberá publicarse un resumen de él en La Gaceta, con lo cual se entenderá\niniciado el proceso de licitación. El resumen deberá publicarse, además, en dos diarios de mayor\ncirculación nacional.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 22.- Pago de los estudios\n\n\n\n\n\nLa Secretaría Técnica o la Administración concedente, según corresponda, podrá cobrar el costo de\nlos estudios que realice. En tal caso, deberá indicarse en el cartel respectivo y el adjudicatario\nde la concesión estará obligado a cancelar el costo de dichos estudios, juntamente con la garantía\nde cumplimiento. En caso de incumplimiento de esta obligación, el contrato se considerará resuelto y\nla Administración concedente podrá readjudicar la licitación.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN II\n\n\n\n\n\nPROCEDIMIENTO CONCURSAL\n\n\n\n\n\nArtículo 23.- Adjudicación por licitación\n\n\n\n\n\nPrevio proceso de licitación pública, los proyectos de concesión serán adjudicados según el\nprocedimiento que disponga el reglamento de esta ley. En todo caso, los principios rectores de esta\nlicitación son los de eficiencia, publicidad, igualdad y libre competencia.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 24.- Contenido del cartel\n\n\n\n\n\nEl Consejo Nacional de Concesiones promoverá, en el Sector Público descentralizado y en las empresas\npúblicas, la utilización de carteles de licitación uniformes, que permitan lograr una mayor\neficiencia y eficacia en la tramitación de los proyectos de concesión. El cartel de licitación\ndeberá establecer:\n\n\n\n\n\n(Así reformado el párrafo anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 15) de la Ley No. 8643 de 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\na) La identificación de la Administración concedente.\n\n\n\n\n\nb)  La descripción de las obras y los servicios, incluso las especificaciones y los requerimientos\ntécnicos mínimos para el diseño, la ejecución, la conservación y la explotación de la obra y los\nservicios, según corresponda.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 15) de la Ley No. 8643 de 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\nc) La forma, fecha, hora y el lugar de presentación de las ofertas, requisitos que habrán de cumplir\nlos licitantes; además, los antecedentes que deberán entregarse con las ofertas técnicas y\neconómicas.\n\n\n\n\n\nd) Las garantías que deberán constituirse con indicación de los montos y plazos.\n\n\n\n\n\ne) Los plazos para consultas y aclaraciones del cartel.\n\n\n\n\n\nf) Los requisitos financieros, técnicos y legales que se valorarán en la calificación de las ofertas\ny la metodología que se empleará.\n\n\n\n\n\ng) Las condiciones económicas y la estructura tarifaria de la explotación de la concesión.\n\n\n\n\n\nh) Las multas y sanciones por incumplimiento del contrato de concesión.\n\n\n\n\n\ni) El proyecto de contrato que se suscribirá con el concesionario.\n\n\n\n\n\nj)   La forma en que se distribuirán entre las partes los riesgos del proyecto. Esta distribución\nservirá para establecer las obligaciones y responsabilidades de cada una de ellas en la ejecución\ndel contrato de concesión, así como en sus diferentes etapas.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 10) de la Ley No. 8643 de 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\nk)  Las normas contables aplicables con referencia básica a las normas internacionales de\ncontabilidad.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 10) de la Ley No. 8643 de 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 25.- Consultas y aclaraciones\n\n\n\n\n\n1.- La Administración concedente podrá solicitar a los oferentes y recibir de ellos proposiciones y\nobservaciones escritas sobre el texto final del cartel de licitación y deberá realizar una sesión\nformal para tratar sobre las versiones finales de los documentos. Sin embargo, la Administración\nlicitante tendrá la decisión final sobre los asuntos tratados.\n\n\n\n\n\n2.- Si como consecuencia de esa sesión formal se produjeren modificaciones del cartel, estas deberán\nser publicadas en La Gaceta, al menos diez días hábiles antes de la fecha de recepción de las\nofertas.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 26.- Presentación de ofertas\n\n\n\n\n\n1.- Las ofertas se presentarán conforme a los términos establecidos en el cartel, en dos sobres\nsellados, uno para los asuntos técnicos y otro para los económicos. Solamente se abrirá el sobre que\ncontiene la oferta económica, en los casos en que la oferta técnica haya sido admitida conforme a\nlas reglas del concurso.\n\n\n\n\n\n2.- Las ofertas que técnicamente no califiquen se tendrán por excluidas para todos los efectos.\n\n\n\n\n\n3.- La presentación de la oferta implica el sometimiento pleno del oferente tanto al ordenamiento\njurídico costarricense como a las reglas generales y particulares de la licitación.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 27.- Ofertas en consorcio\n\n\n\n\n\n1.- En los procedimientos de concesión podrán participar dos o más empresas reunidas en acuerdo de\nconsorcio. Para tal efecto deberán acreditar, ante la Administración, la existencia de un acuerdo de\nconsorcio, en el cual se regulen, al menos, las obligaciones de las partes y otros asuntos que el\ncartel pueda requerir.\n\n\n\n\n\n2.- La conformación del consorcio no implica la creación de una persona jurídica independiente. No\nobstante, de resultar adjudicatario, una vez firme la adjudicación, deberá constituir la sociedad\nnacional referida en el artículo 31 de esta ley.\n\n\n\n\n\n3)  Las partes en consorcio responderán, en forma solidaria, ante la administración concedente, por\ntodas las consecuencias derivadas de su participación en el consorcio y de conformidad con lo que\nestablece el inciso 1) del artículo 31 de esta Ley.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 16) de la Ley No. 8643 de 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 28.- Selección del concesionario\n\n\n\n\n\n1.- El concesionario será seleccionado de entre las ofertas elegibles, conforme a las reglas del\ncartel y, según el sistema establecido en las bases de la licitación, atendiendo a uno o más de los\nsiguientes factores:\n\n\n\n\n\na) El valor presente de los ingresos de la concesión.\n\n\n\n\n\nb) La tarifa.\n\n\n\n\n\nc) El plazo de concesión.\n\n\n\n\n\nd) El monto del subsidio estatal requerido por el oferente.\n\n\n\n\n\ne) Los pagos ofrecidos por el oferente al Estado.\n\n\n\n\n\nf) Los ingresos mínimos que el Estado garantizará.\n\n\n\n\n\ng) El puntaje obtenido en la calificación técnica.\n\n\n\n\n\nh) La propuesta de reducción de tarifas al usuario, reducción del plazo de la concesión o de los\npagos extraordinarios al Estado, cuando la rentabilidad sobre el patrimonio o los activos, definida\nen la forma que dispongan las bases de la licitación o el oferente, exceda de un porcentaje máximo\npredefinido. Esta variable únicamente podrá aplicarse en concursos donde se garantice un mínimo de\ningresos para el concesionario, conforme al punto f) anterior.\n\n\n\n\n\n2.- La aplicación de estos factores y su forma de calificación serán definidos en el cartel de\nlicitación, en el cual podrán considerar uno o más de los factores señalados.\n\n\n\n\n\n3.- En caso de empate en los parámetros de selección conforme a las reglas del cartel, la oferta\ncostarricense ganará la licitación sobre la extranjera. Cuando el empate se produzca entre\nnacionales, ganará quien haya presentado primero la oferta.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN III\n\n\n\n\n\nADJUDICACIÓN\n\n\n\n\n\nArtículo 29.- Adjudicación del contrato\n\n\n\n\n\nEl contrato se adjudicará obligatoriamente al licitante que formule la mejor oferta económica de\nentre las declaradas técnicamente aceptables, según la fórmula definida en el cartel, sin perjuicio\nde la facultad de la administración concedente para desestimar todas las ofertas por no convenir al\ninterés público. Las ofertas presentadas en concursos declarados desiertos o desestimadas todas las\nofertas, caducarán junto con el concurso.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 17) de la Ley No. 8643 de 30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN IV\n\n\n\n\n\nFORMALIZACIÓN DEL CONTRATO\n\n\n\n\n\nArtículo 30.- Suscripción y cesión del contrato\n\n\n\n\n\n            1)  El contrato se suscribirá, una vez firme el acto de adjudicación y constituida la\nsociedad anónima nacional referida en el artículo 31 de esta Ley. Deberá ser refrendado por la\nContraloría General de la República.\n\n\n\n\n\n2)  Los derechos y las obligaciones del contratista no podrán cederse, salvo casos excepcionales\ndebidamente justificados, para lo que deberá contarse con la autorización previa de la\nadministración concedente, por medio de acto debidamente razonado. Únicamente podrá autorizarse la\ncesión total del contrato de concesión, y se requerirá autorización previa de la Contraloría General\nde la República, habiéndose valorado el interés público por parte de la administración concedente.\n\n\n\n\n\nTodos los costos derivados del cambio de concesionario, correrán a cargo de la empresa que ostente\nla concesión.\n\n\n\n\n\n3)  Para autorizar la cesión del contrato de concesión, la administración deberá verificar que la\ncesión comprenda todos los derechos y las obligaciones de dicho contrato y solo a una persona\nnatural o jurídica se le podrá hacer que cumpla los requisitos para ser licitante, y que sus\ncalificaciones garanticen que podrá cumplir, en forma igual o mejor que el cedente, de acuerdo con\nla etapa en que se encuentre el contrato de concesión.\n\n\n\n\n\n4)  En ningún caso el adjudicatario, el concesionario ni la administración podrán ceder ni aceptar,\nsegún corresponda, la cesión de los derechos y las obligaciones de la sociedad concesionaria ni el\ntraspaso del capital social de esta, en contra de las prohibiciones establecidas por el artículo 22\nde la Ley de contratación administrativa.\n\n\n\n\n\n  (Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 18) de la Ley N° 8643 de 30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 31.- Constitución de la sociedad anónima nacional\n\n\n\n\n\n            1)  El adjudicatario queda obligado a constituir, en un plazo máximo de noventa días\nnaturales contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación, una sociedad anónima con la cual\nserá suscrito el contrato de concesión. Asimismo, será responsable con esta sociedad anónima por el\nplazo de la concesión.\n\n\n\n\n\nEn el caso de que uno de los socios sea una empresa constructora y esta desee salir de la sociedad,\nlo podrá hacer únicamente si: a) su participación accionaria es inferior al cuarenta y nueve por\nciento (49%) del capital social; b) cede esa participación a alguno de los otros socios; c) ha\nfinalizado la etapa de construcción de la concesión, habiendo la administración concedente recibido\nde conformidad las obras previstas para dicha etapa, de acuerdo con las disposiciones contenidas en\nel cartel y el contrato.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1°  aparte a) punto 19) de la Ley N° 8643 de 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\n2.- Esta sociedad tendrá como objeto único y exclusivo la ejecución del contrato de concesión y le\nserán aplicables las normas del Código de Comercio. La sociedad deberá ser disuelta, una vez\nterminada la concesión y comprobada la inexistencia de pasivos contingentes a cargo de ella.\n\n\n\n\n\n3)  El capital social inicial será de al menos un veinte por ciento (20%) del valor del gasto total\nproyectado para construir la obra y, una vez concluida, para la explotación del servicio. Cuando sea\nnecesario para resguardar el interés público pretendido por la concesión, la administración\nconcedente podrá definir cada año las variaciones del gasto total proyectado, con el propósito de\nque en el capital social se efectúen los ajustes correspondientes, pero no podrá ser menor al\nporcentaje señalado. En tal caso, el concesionario dispondrá de sesenta días hábiles para ajustar el\ncapital y depositar el ajuste correspondiente, en un banco del Sistema Bancario Nacional, a la orden\ndel Consejo Nacional de Concesiones.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1°  aparte a) punto 19) de la Ley N° 8643 de 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\n            4)  En ningún caso, el adjudicatario podrá tener una participación inferior al cincuenta\ny uno por ciento (51%) del capital social, durante la etapa de construcción. Durante la etapa de\nexplotación de la concesión, podrá disponer de las acciones correspondientes a este cincuenta y uno\npor ciento (51%) del capital social de la sociedad concesionaria, en los términos establecidos en el\ncartel de licitación y en el contrato de concesión, y previa autorización de la administración\nconcedente y de la Contraloría General de la República.\n\n\n\n\n\n  (Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1°  aparte a) punto 19) de la Ley N° 8643 de 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\n            5.- La inscripción de la sociedad anónima estará exenta del pago de los impuestos y\nderechos de registro. Los honorarios serán negociados por las partes y no podrán exceder del\nveinticinco por ciento (25%) de los porcentajes fijados en la tabla de cobro de honorarios.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 32.- Procedimiento en caso de incumplimiento\n\n\n\n\n\nEl incumplimiento de los requisitos y de la obligación de suscribir el contrato, o de la obligación\nde obtener el financiamiento en las condiciones establecidas en el contrato, dejará sin efecto la\nadjudicación de la concesión y operará, además, como una resolución de pleno derecho del contrato.\nEn tal supuesto, la administración concedente llamará, en un plazo de quince días a partir de haber\ndejado sin efecto la adjudicación, al oferente que, legitimado para resultar adjudicado, haya\nquedado en segundo lugar, con el propósito de que rinda la garantía de construcción y suscriba el\ncontrato; para tales efectos, se dará un plazo de noventa días naturales. Si no llega a un acuerdo o\nno se presenta en el plazo establecido, la administración podrá llamar al resto de los concursantes\nlegitimados para que resulten adjudicatarios, en el orden que hayan ocupado al evaluar las ofertas,\naplicando los mismos plazos.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 20) de la Ley N° 8643 del 30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 33.- Régimen de garantías\n\n\n\n\n\n            1.- El oferente y el concesionario deberán constituir, según corresponda, las garantías\nde participación, construcción, explotación y ambientales, con las formas, los montos, los plazos y\nlas demás condiciones que el reglamento y los carteles respectivos establezcan. Las garantías\nreferidas en esta ley siempre deberán ser suficientes para garantizar el interés tutelado en cada\nfase de la licitación y el contrato de concesión, y serán irrevocables.\n\n\n\n\n\n            2.- Para participar en la licitación pública, será necesario que cada oferente garantice\nsu participación. La subsanación de los defectos en el cumplimiento de esta garantía se regulará en\nel reglamento de la ley. El incumplimiento en la constitución de la garantía, las formas y los\nplazos establecidos inhabilitará la oferta.\n\n\n\n\n\n3)  El adjudicatario deberá prorrogar la vigencia de la garantía de participación hasta la\nsuscripción del contrato de concesión, momento en que deberá rendir la garantía de construcción. La\nadministración devolverá la garantía de participación del adjudicatario, en el momento en que tenga\npor bien rendida la garantía de construcción y se haya suscrito el contrato. La falta de prórroga\noportuna habilitará a la administración para que deje sin efecto el acto de adjudicación y proceda a\nla ejecución de la garantía de participación.\n\n\n\n\n\n (Así reformado el inciso anterior por el  artículo 1 aparte a) punto 21) de la Ley N° 8643 del 30\nde junio de 2008). \n\n\n\n\n\n4)  Antes de suscribir el contrato, el concesionario deberá constituir y acreditar la garantía de\nconstrucción, la cual garantizará sus obligaciones desde la suscripción del contrato hasta que se\nhaya finalizado la etapa de construcción, y la administración tenga por bien rendida la garantía de\nexplotación. Asimismo, antes de suscribir el contrato, el concesionario deberá constituir las\ngarantías ambientales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica del ambiente, N.º 7554, de 4\nde octubre de 1995.\n\n\n\n\n\n (Así reformado el inciso anterior por el  artículo 1 aparte a) punto 21) de la Ley N° 8643 del 30\nde junio de 2008). \n\n\n\n\n\n5.- El concesionario deberá constituir la garantía de explotación antes de la entrada en servicio de\nla obra pública.\n\n\n\n\n\n            6.- En caso de incumplimiento en la etapa de ejecución contractual, las garantías se\nejecutarán hasta por el monto requerido para resarcir a la Administración concedente, por los daños\ny perjuicios imputables al concesionario. Esta Administración podrá perseguir al concesionario por\nlos daños y perjuicios que no alcancen a cubrir las garantías.\n\n\n\n\n\n            7.- De existir cláusula penal por cumplimiento tardío en la ejecución imputable al\nconcesionario, no podrá ejecutarse la garantía de construcción, a no ser que él se niegue a cancelar\nlos montos correspondientes por concepto de cláusula penal.\n\n\n\n\n\n            8.- Cuando la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones haya realizado el\nproceso de licitación y adjudicación, el monto de las garantías ingresará al Fondo Nacional de\nConcesiones; en los otros casos, ingresará al presupuesto de la Administración concedente.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN V\n\n\n\n\n\nRECURSOS\n\n\n\n\n\nArtículo 34.- Objeción del cartel\n\n\n\n\n\n1.- Contra el cartel de licitación pública podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer\ntercio del plazo para presentar ofertas. El recurso, debidamente fundado, se presentará ante la\nContraloría General de la República.\n\n\n\n\n\n2.- Todo oferente potencial o su representante, podrá interponer el recurso de objeción cuando\nconsidere que ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los\nprincipios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, en alguna forma, el ordenamiento\nregulador de la materia.\n\n\n\n\n\n3.- El recurso de objeción deberá resolverse dentro de los treinta días naturales siguientes a su\npresentación. Si no se resolviere dentro de este plazo, la objeción se tendrá por acogida\nfavorablemente, en los términos indicados por el recurrente en la fundamentación del recurso.\n\n\n\n\n\n4.- Quien habiendo podido recurrir no lo hiciere, o no alegare las violaciones o quebrantos a que\ntuviere derecho, no podrá utilizar estos argumentos en el recurso de apelación en contra del acto de\nadjudicación. \n\n\n\n\n\n5)  Cuando se presenten recursos de objeción al cartel, e independientemente de los aspectos que se\nhayan objetado, la Contraloría General de la República estará obligada a revisar el cartel en forma\nintegral y a advertir, a la administración, si considera que existen vicios de procedimiento o que\nen él se ha incurrido en alguna violación de los principios de la contratación administrativa o se\nha quebrantado, en alguna forma, la normativa vigente en la materia. \n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior, por el  artículo 1° aparte b) punto 11) de la Ley N° 8643 del 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 35.- Apelación de la adjudicación\n\n\n\n\n\n1.- Contra el acto de adjudicación podrá interponerse recurso de apelación, dentro de los diez días\nhábiles siguientes a la publicación del acuerdo en La Gaceta. El recurso, debidamente fundamentado,\nse presentará ante la Contraloría General de la República.\n\n\n\n\n\n2)  El recurrente deberá demostrar que está legitimado para resultar readjudicatario y que todas las\nofertas con calificación mejor que la suya carecen de legitimación para ser adjudicatarias. \n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el  artículo 1 aparte a) punto 22) de la Ley N° 8643 del 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\n3.- El recurso de apelación deberá resolverse dentro de los cuarenta días hábiles siguientes al auto\ninicial de traslado. Este plazo podrá prorrogarse mediante resolución motivada hasta por otros\nquince días hábiles, en casos muy calificados, cuando se necesite recabar prueba pericial\nespecialmente importante para resolver el recurso, y que por la complejidad no pueda ser rendida\ndentro del plazo normal de resolución. Vencido el plazo para resolver o su prórroga sin dictarse la\nresolución final, automáticamente se tendrá por confirmado el acto de adjudicación recurrido\n\n\n\n\n\n4.- La readjudicación también podrá ser recurrida cuando las causas de la inconformidad hayan\nsurgido del motivo que fundamentó el acto de readjudicación.\n\n\n\n\n\n5.- La resolución final o el auto que ponga término al recurso dará por agotada la vía\nadministrativa. Dentro de los tres días hábiles posteriores a la comunicación, el interesado podrá\nimpugnar el acto final sin efectos suspensivos, ante el Tribunal Superior Contencioso-\nAdministrativo, por medio del proceso especial dispuesto en los artículos 89 y 90 de la Ley\nReguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO V\n\n\n\n\n\nETAPAS DEL CONTRATO Y RÉGIMEN APLICABLE\n\n\n\n\n\nArtículo 36.- Etapa de construcción\n\n\n\n\n\nDurante la etapa de construcción de la obra, el régimen de la concesión estará sujeto a las\nsiguientes disposiciones:\n\n\n\n\n\na)  Las obras se ejecutarán a riesgo del concesionario, a quien le corresponde enfrentar los\ndesembolsos necesarios hasta terminarlas, aun en presencia de caso fortuito o fuerza mayor y en los\nmontos que corresponda, si el contrato de concesión dispone que la administración concedente\nparticipe en estos gastos.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 23) de la Ley N° 8643 del 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\nb)  Cuando el retraso en el cumplimiento de los plazos sea imputable a la administración concedente,\nel concesionario gozará de una prórroga igual al período de entorpecimiento o paralización, sin\nperjuicio de las compensaciones que procedan. Sin embargo, el concesionario no podrá alegar como\nexcusa para no aportar los fondos que le corresponden, el atraso de la administración en aportar los\npropios.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 23) de la Ley N° 8643 del 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\nc)  Las aguas, los minerales u otros materiales que aparezcan como consecuencia de la ejecución de\nlas obras, no se entenderán incluidos en la concesión, y su empleo, disposición o transporte por\nparte del concesionario o de terceros, se regirá de acuerdo con las leyes correspondientes. Sin\nperjuicio de lo anterior, el concesionario deberá informar prontamente a la administración\nconcedente acerca de la aparición de esas aguas, minerales o materiales.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 23) de la Ley N° 8643 del 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\nd) La construcción de la obra no podrá interrumpir el tránsito por caminos existentes. En el evento\nde que la interrupción sea imprescindible, el concesionario estará obligado a habilitar un tránsito\nprovisional adecuado.\n\n\n\n\n\ne)  Apegarse a los mejores procedimientos constructivos y a los planos de construcción de las obras\naprobadas, los cuales deben tomar en consideración los requerimientos estipulados por la Ley N.º\n7600, Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 12) de la Ley N° 8643 del 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 37.- Etapa de explotación\n\n\n\n\n\nLa etapa de explotación se iniciará con la autorización para poner en servicio, total o\nparcialmente, la obra contratada, según se disponga en el contrato de concesión. Durante la fase de\nexplotación de la concesión, el concesionario tendrá las siguientes obligaciones:\n\n\n\n\n\na) Conservar en condiciones normales de utilización y funcionamiento las obras, sus accesos,\nseñalización y servicios.\n\n\n\n\n\nb)  Prestar el servicio con apego a los principios de continuidad, regularidad, uniformidad,\nigualdad y generalidad, lo cual lo obliga, especialmente, a prestarlo en las siguientes condiciones:\n\n\n\n\n\ni)   Sin interrupciones, suspensiones ni alteraciones indebidas que puedan afectar la continuidad en\nla prestación, sin perjuicio de las condiciones o los horarios que defina el reglamento interno, el\ncartel de licitación o el contrato. La paralización o suspensión voluntaria, en la prestación del\nservicio, constituirá falta grave en la ejecución contractual.\n\n\n\n\n\nii) En condiciones de absoluta normalidad, de acuerdo con la ley y las normas contractuales\naplicables, eliminando toda causa de molestias, incomodidades o inconvenientes a los usuarios, salvo\ntemporalmente y por razones de seguridad o mantenimiento. En estos casos, deberá informarse a la\nadministración concedente y a los usuarios el plazo a partir de cuyo vencimiento se restaurara la\nnormalidad.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso b)  anterior, por el artículo 1 aparte a) punto 24) de la Ley N° 8643 del\n30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\nc)  No destinar el inmueble ni las obras, en todo ni en parte, a actividades distintas de las\nautorizadas; tampoco instalar o habilitar otros servicios no contemplados en el contrato de\nconcesión, sin la autorización de la administración concedente, autorización que deberá ser\npublicada electrónicamente.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1 aparte a) punto 24) de la Ley N° 8643 del 30 de\njunio de 2008).\n\n\n\n\n\nd) Acatar cualquier otra disposición establecida en el cartel de licitación y en el contrato de\nconcesión.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 38.- Régimen aplicable a las relaciones del concesionario\n\n\n\n\n\nEn lo referente a derechos y deberes con terceros, el concesionario se regirá por las normas del\nDerecho Privado. Será responsable ante la Administración concedente por los daños y perjuicios que\npuedan derivarse de cualquier subcontratación.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 39.- Resolución alterna de conflictos\n\n\n\n\n\nEn el contrato podrán fijarse cláusulas de resolución alterna de conflictos para resolver las\ncontroversias o diferencias producidas con motivo de la interpretación o aplicación del contrato de\nconcesión o surgidas de su ejecución. Estas cláusulas se regirán por la Ley N.° 7727, de 9 de\ndiciembre de 1997, y sus reformas, y en ellas podrán definirse las reglas que se seguirán en los\nprocedimientos de resolución alterna de conflictos, o bien, podrá remitirse al instrumento en el que\ndichas reglas se encuentran, siempre y cuando se respete lo dispuesto en la legislación\ncostarricense vigente en esta materia. El establecimiento de la cláusula compromisoria en el\ncontrato, obliga a la administración y al concesionario a someter sus controversias a los\nprocedimientos de resolución alterna de disputas, establecidos en la Ley N.º 7727.\n\n\n\n\n\nNo podrá someterse al procedimiento de resolución alterna de disputas, el ejercicio de las\npotestades de imperio ni el ejercicio de los deberes públicos por parte de la administración, de\nconformidad con el artículo 66 de la Ley general de la Administración Pública; sin embargo, sí\nprocederá en cuanto al derecho y el monto de la indemnización al que pueda tener derecho el\nconcesionario, como consecuencia de su ejercicio por parte de la administración.\n\n\n\n\n\nPodrán ser sometidas a arbitraje las disputas referidas al reajuste del equilibrio financiero del\ncontrato, siempre y cuando dicho equilibrio no se encuentre sujeto a eventuales ajustes tarifarios,\nque formen parte de la potestad de imperio, caso en el cual no procedería. El arbitraje será\nnecesariamente de derecho y, salvo las excepciones señaladas en esta Ley, solo se podrá hacer\nexigible la cláusula compromisoria, sin que se requiera agotar la vía administrativa.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 1 aparte a) punto 25) de la Ley N° 8643 del 30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO VI\n\n\n\n\n\nRÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO\n\n\n\n\n\nArtículo 40.- Contraprestación\n\n\n\n\n\nComo contraprestación por las obras que realice y los servicios que preste, el concesionario, sin\nestar obligado a conceder exenciones en favor de ningún usuario, percibirá el precio, la tarifa o el\naporte convenidos, así como los otros beneficios expresamente estipulados por el cartel.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 41.- Tarifa, modificaciones y reajuste\n\n\n\n\n\n1.- La tarifa podrá ser expresada en moneda nacional o extranjera, y será la que resulte del\ncontrato de concesión, con sus correspondientes reajustes.\n\n\n\n\n\n2.- Las tarifas resultantes del contrato se entenderán como máximas, por lo que el concesionario\npodrá reducirlas, salvo que el cartel lo haya prohibido expresamente. El concesionario podrá definir\nlas políticas comerciales, ya sea mediante descuentos por pago pronto, cantidad, uso frecuente u\notras consideraciones, siempre que no sean discriminatorias para los usuarios.\n\n\n\n\n\n3.- Los reajustes de las tarifas y sus metodologías de revisión serán fijados en el cartel.\n\n\n\n\n\n4.- En caso de discrepancia entre el concesionario y la Administración concedente, respecto de los\nresultados obtenidos por la aplicación de las metodologías de revisión consignadas en el contrato,\nel concesionario podrá apelar la decisión de la Administración concedente, dentro de los tres días\nhábiles siguientes a la notificación. Esta Administración trasladará la apelación, junto con el\nexpediente del contrato de concesión, a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para que\nresuelva en definitiva, en un plazo máximo de cinco días hábiles.\n\n\n\n\n\nLa resolución de la Autoridad Reguladora agotará la vía administrativa.\n\n\n\n\n\n5.- Para poder iniciar, ante la administración, cualquier gestión en materia tarifaria, el\nconcesionario deberá certificar, por medio de un contador público autorizado, que lleva al día los\nregistros contables y de conformidad con las normas de contabilidad estipuladas o, si no hubieren\nsido expresamente señaladas en el cartel o el contrato o sus modificaciones, de conformidad con las\nnormas de contabilidad internacionalmente aceptadas.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el inciso anterior, por el  artículo 1° aparte b) punto 13) de la Ley N° 8643 del 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 42.- Ingresos de la administración concedente  \n\n\n\n\n\n1)  En la forma determinada en el cartel de licitación o en la oferta del concesionario, en el\ncontrato podrán fijarse los siguientes pagos a favor de la administración:\n\n\n\n\n\na)  Un canon por la explotación de la concesión, el cual no podrá ser superior al cinco por ciento\n(5%) de los ingresos brutos generados por la concesión otorgada. El porcentaje, el plazo y la\nentrega del cobro serán los estipulados en el cartel de licitación.\n\n\n\n\n\nb)  Los pagos extraordinarios al Estado, que correspondan de conformidad con el artículo 28 de esta\nLey.\n\n\n\n\n\nc)  Los que se originen en la entrega de los bienes que se utilizarán en la concesión.\n\n\n\n\n\nd)  Un pago por concepto de inspección y control del contrato de concesión. La forma de fijar el\nmonto de este pago se basará en criterios de servicio al costo.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n2)  Cuando el Consejo Nacional de Concesiones haya realizado el proceso de concesión, los pagos\nmencionados en el punto anterior ingresarán a la Tesorería Nacional, excepto el pago por el concepto\nde inspección y control, que ingresará al Fondo Nacional de Concesiones. En caso contrario,\ningresarán a la Tesorería de la administración concedente. \n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 1 aparte a) punto 26) de la Ley N° 8643 del 30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 43.- Aportes y contrapartidas otorgadas por la Administración concedente\n\n\n\n\n\nEl contrato de concesión podrá prever aportes y contrapartidas de la Administración concedente para\nconstruir y explotar las obras en concesión, tales como:\n\n\n\n\n\na) Aportes en dinero, los cuales podrán ser entregados en la etapa de construcción o la de\nexplotación, según se determine en el cartel respectivo.\n\n\n\n\n\nb) Aportes en bienes en calidad de usufructo, para ser explotados por el concesionario, aun cuando\nno tengan relación directa con la concesión.\n\n\n\n\n\nc) Deuda subordinada.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 44.- Beneficios tributarios\n\n\n\n\n\n1)  El concesionario y sus subcontratistas tendrán el derecho de acogerse a los beneficios\ntributarios dispuestos en este artículo, los cuales solo podrán referirse a hechos generadores de\nimpuestos directamente relacionados con la concesión que se otorgue. \n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1 aparte a)  punto 27) de la Ley N° 8643 del 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\n2.- En el cartel se fijará el plazo de duración de los beneficios tributarios, sin que pueda ser\nsuperior al período de la concesión.\n\n\n\n\n\n3.- El plazo de duración empezará a computarse desde la firmeza del acto de adjudicación.\n\n\n\n\n\n4)  El concesionario y sus subcontratistas estarán exonerados del pago de los siguientes impuestos:\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1 aparte a)  punto 27) de la Ley N° 8643 del 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\na) Derechos arancelarios de importación, selectivo de consumo y cualquier otro impuesto tanto para\ncompras locales como para la importación de los bienes necesarios para ejecutar la concesión,\nsiempre que queden incorporados a la obra o sean directamente necesarios para prestar los servicios,\nconforme a las previsiones del cartel. Cuando se presenten condiciones nacionales de igualdad de\nprecio, calidad y oportunidad de abastecimiento, a los bienes antes descritos no se les otorgarán\nexoneraciones de impuestos de importación.\n\n\n\n\n\n (Nota de Sinalevi: De conformidad con el artículo 17 inciso l) de la Ley de Simplificación y\nEficiencia Tributaria, N° 8114, de 4 de julio del 2001, se derogó del inciso anterior la exención\ndel pago del impuesto sobre las ventas, incluso las que se identifican en diferentes normativas como\nno sujeciones, sean tácitas o implícitas.)\n\n\n\n\n\n(Nota de Sinalevi: De conformidad con el  dictamen 037-2018 del 23 de febrero del 2018, y en\nrelación con el inciso anterior, se concluyó lo siguiente: . \"1.Que la exención genérica contenida\nen los incisos a) y b) del artículo 44 de la Ley N° 7762 vigente a la fecha es comprensiva del\nimpuesto general sobre las ventas en la importación, compras de mercancías y servicios en el mercado\nlocal cuando resulten necesarios para ejecutar la concesión y siempre que queden incorporados a la\nobra concesionada o que sean necesarios para prestar los servicios conforme a las previsiones del\ncartel. También dicha exención es compresiva del impuesto general sobre las ventas en la importación\nde los equipos directamente requeridos para la construcción de la obra, su mantenimiento o la\nprestación del servicio público.\n\n\n\n\n\n2. Que la exención del impuesto de ventas relacionada en el punto anterior beneficia al\nconcesionario y los subcontratistas en tanto se ajusten a los requerimientos de la Ley General de\nConcesión de Obra Pública con Servicios Públicos N°7762 de 14 de abril de 1998 y sus reformas.\n\n\n\n\n\n3.  Que el régimen de favor previsto en el artículo 44 de la Ley N° 7762 y sus reformas rige desde\nel momento de la adjudicación hasta el advenimiento del plazo de la concesión.\")\n\n\n\n\n\nb) Derechos arancelarios de importación, selectivo de consumo  y cualquier otro impuesto sobre los\nequipos directamente requeridos para la construcción de la obra, su mantenimiento o la prestación\ndel servicio público. Los equipos serán introducidos al país bajo régimen de importación temporal y\npara gozar de este beneficio, deberán permanecer en el país únicamente mientras dure la construcción\nde la obra, su mantenimiento o la prestación del servicio público, según el caso.\n\n\n\n\n\nPara estos efectos, los concesionarios deberán rendir garantía ante la Administración Aduanera, por\nmedio de prendas aduaneras exentas del pago de derechos de inscripción y cualquier otro impuesto.\n\n\n\n\n\n(Nota de Sinalevi: De conformidad con el artículo 17 inciso l) de la Ley de Simplificación y\nEficiencia Tributaria, N° 8114, de 4 de julio del 2001, se derogó del inciso anterior la exención\ndel pago del impuesto sobre las ventas, incluso las que se identifican en diferentes normativas como\nno sujeciones, sean tácitas o implícitas.)\n\n\n\n\n\n(Nota de Sinalevi: De conformidad con el  dictamen 037-2018 del 23 de febrero del 2018, y en\nrelación con el inciso anterior, se concluyó lo siguiente: . \"1.Que la exención genérica contenida\nen los incisos a) y b) del artículo 44 de la Ley N° 7762 vigente a la fecha es comprensiva del\nimpuesto general sobre las ventas en la importación, compras de mercancías y servicios en el mercado\nlocal cuando resulten necesarios para ejecutar la concesión y siempre que queden incorporados a la\nobra concesionada o que sean necesarios para prestar los servicios conforme a las previsiones del\ncartel. También dicha exención es compresiva del impuesto general sobre las ventas en la importación\nde los equipos directamente requeridos para la construcción de la obra, su mantenimiento o la\nprestación del servicio público.\n\n\n\n\n\n2. Que la exención del impuesto de ventas relacionada en el punto anterior beneficia al\nconcesionario y los subcontratistas en tanto se ajusten a los requerimientos de la Ley General de\nConcesión de Obra Pública con Servicios Públicos N°7762 de 14 de abril de 1998 y sus reformas.\n\n\n\n\n\n3.  Que el régimen de favor previsto en el artículo 44 de la Ley N° 7762 y sus reformas rige desde\nel momento de la adjudicación hasta el advenimiento del plazo de la concesión.\")\n\n\n\n\n\nc) Los bienes internados bajo la modalidad de importación temporal, una vez finalizada la etapa de\nconstrucción de la obra, su mantenimiento o la prestación del servicio objeto de la concesión, según\nel caso, deberán ser reexportados o nacionalizados, previo pago de los impuestos y aranceles\ncorrespondientes.\n\n\n\n\n\nd) Los bienes, equipos y materiales importados o comprados localmente con exoneración, solamente\npodrán ser empleados en la concesión. El incumplimiento de esta limitación dará lugar a la\naplicación de una multa equivalente a una suma de una a diez veces los impuestos exonerados o a la\nresolución del contrato, de acuerdo con la gravedad del hecho.\n\n\n\n\n\n5.- Para todo trámite de exoneración, el Ministerio de Hacienda requerirá de previo la recomendación\nde la Administración concedente, conforme a los requisitos que deberán establecerse en el reglamento\nde la presente ley.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 45.- Tratamiento tributario de las erogaciones del concesionario  \n\n\n\n\n\n1)  Las erogaciones que el concesionario realice efectivamente, para trabajos de construcción de\nobra nueva o de rehabilitación, ampliación, mejoramiento, restauración de obras preexistentes o\nnuevas, y que tengan una vida útil superior a un año, deberán capitalizarse para efectos tributarios\ny podrán depreciarse o amortizarse, durante el término restante del contrato. Estas erogaciones\nincluirán las indemnizaciones por pagar, por concepto de expropiaciones.\n\n\n\n\n\n2)  El concesionario podrá amortizar o depreciar dichas erogaciones desde el momento de su\nrealización hasta el término del contrato; para ello utilizará los métodos fiscales aceptados.\n\n\n\n\n\n3)  La amortización o depreciación por realizar sobre las erogaciones, podrá hacerse siguiendo los\nmétodos aceptados por las Normas Internacionales de Contabilidad y por el plazo comprendido desde el\nmomento en que se realicen efectivamente dichas erogaciones hasta el término de la concesión.\nAsimismo, podrá optarse por una depreciación acelerada, hasta por un tercio del plazo del resto de\nla concesión. No obstante, una vez que el concesionario haya optado por un método de depreciación\npara una erogación determinada, este no podrá modificarse hasta el término de la concesión. El\nconcesionario podrá reevaluar anualmente estos activos. Para tales efectos, deberá utilizar los\nmétodos contablemente aceptables.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 28) de la Ley N° 8643 del 30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 46.- Financiamiento por capitalización\n\n\n\n\n\n 1)  El concesionario podrá financiarse por emisión accionaria hasta por el monto máximo permitido\npor el cartel de licitación y por esta Ley, según la etapa en que se encuentre el contrato. \n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte a) punto 29) de la Ley N° 8643 del 30 de\njunio de 2008). \n\n\n\n\n\n2.- El concesionario deberá comunicar a la Administración concedente cualquier modificación del\ncapital social y permanentemente tendrá a disposición de ella y la Contraloría General de la\nRepública, el libro de accionistas al día.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 47.- Financiamiento por endeudamiento\n\n\n\n\n\n1.- El concesionario podrá realizar cualquier operación financiera sin necesidad de autorización de\nla Administración concedente, con las excepciones estipuladas en esta ley y el contrato de\nconcesión.\n\n\n\n\n\n2.- El concesionario podrá fideicometer, gravar de cualquier manera o dar en garantía los ingresos\nque resulten de la explotación de la concesión, así como toda contraprestación económica ofrecida\npor la Administración concedente bajo los términos y las condiciones establecidos en el contrato de\nconcesión, todo para garantizar las obligaciones derivadas de las operaciones financieras necesarias\npara ejecutar el contrato de concesión.\n\n\n\n\n\n3.- El endeudamiento máximo al que podrá recurrir el concesionario se fijará en el cartel de la\nlicitación respectivo, pero no podrá ser superior al ochenta por ciento (80%) del valor del gasto\ntotal proyectado para construir la obra y, una vez concluida, para la explotación del servicio de la\nobra y sus servicios.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 30) de la Ley N° 8643 del 30\nde junio de 2008).\n\n\n\n\n\n4.- Cuando el concesionario realice una operación de endeudamiento, en cualquiera de sus formas,\ndeberá comunicarlo previamente a la administración concedente. La omisión de esta comunicación se\nconsiderará falta grave. En todo caso, el endeudamiento no reportado no se considerará para efectos\ntarifarios ni para ningún beneficio que pudiera corresponder a esos acreedores según esta Ley.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior,  por el artículo 1° aparte a) punto 30) de la Ley N° 8643 del 30\nde junio de 2008). \n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 47 bis.- Prenda especial\n\n\n\n\n\nAutorízase el establecimiento de una prenda especial a los derechos del concesionario fijados y\nregulados en esta Ley, previa autorización de la administración concedente y de la Contraloría\nGeneral de la República. La prenda, bajo pena de nulidad, únicamente será válida en garantía de las\nobligaciones que guarden relación directa con la concesión correspondiente y será sin desplazamiento\nde los derechos y los bienes prendados, los cuales se mantendrán a cargo y bajo la responsabilidad\ndel concesionario. La prenda especial de derechos del concesionario podrá ser utilizada como\ngarantía de una emisión de papel comercial, bonos o préstamos bancarios.\n\n\n\n\n\nLa prenda recaerá:\n\n\n\n\n\na)  Sobre el derecho de concesión que para el concesionario emane de la adjudicación y del contrato.\n\n\n\n\n\nb)  Sobre cualquier pago comprometido por un ente u órgano público a la sociedad concesionaria, en\nvirtud del contrato de concesión.\n\n\n\n\n\nc)  Sobre los ingresos de la sociedad concesionaria, una vez pagados los gastos de operación y\nmantenimiento de la concesión.\n\n\n\n\n\nd)  Sobre las acciones de la sociedad concesionaria.\n\n\n\n\n\n            Esta prenda deberá constituirse por escritura pública e inscribirse en el Registro\nGeneral de Prendas. Además, deberá anotarse al margen de la inscripción de la sociedad concesionaria\nen el Registro Mercantil y estará exonerada del pago de impuestos y derechos de registro. Los\nhonorarios notariales serán negociados por las partes y no podrán exceder del veinticinco por ciento\n(25%) de los porcentajes fijados en la tabla de cobro de honorarios notariales.\n\n\n\n\n\n  (Así adicionado por el artículo 1, inciso b), punto 14) de la Ley N° 8643 del 30 de junio de\n2008). \n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 47 ter.-  Ejecución prendaria\n\n\n\n\n\nLa ejecución de la prenda establecida en el artículo 47 bis de esta Ley, se regirá por las\ndisposiciones contenidas en este artículo y, supletoriamente, por las normas del Derecho común.\n\n\n\n\n\nQuien desee participar en el procedimiento de ejecución prendaria, en calidad de postor o de\neventual adjudicatario, deberá comunicarlo previamente a la administración concedente para obtener\nla autorización, la cual deberá notificarse al interesado durante el plazo máximo de veintidós días\nhábiles y sin ella no se le admitirá en el procedimiento. La autorización tendrá carácter reglado y\nse otorgará siempre que el peticionario cumpla los requisitos exigidos al concesionario o al dueño\nde las acciones. Si la fase de construcción ha finalizado o no forma parte del objeto de la\nconcesión, solo se exigirán los requisitos necesarios para realizar la explotación de la obra o la\nprestación de los servicios concesionados, salvo si el cartel de licitación y/o el contrato le han\nestablecido otros requisitos al concesionario o al dueño de las acciones, de conformidad con la\netapa en que se encuentre la concesión.\n\n\n\n\n\nEn el caso de ejecución de la prenda del derecho de concesión, el adjudicatario adquirirá el\ncarácter de concesionario, con los mismos derechos y obligaciones establecidos en el contrato de\nconcesión, frente a la administración y frente a terceros. En caso de obligaciones del concesionario\nfrente a terceros, solo se admitirán como válidas, para el nuevo concesionario, las que hayan sido\ndebidamente acreditadas ante la administración concedente y estén directamente relacionadas con la\nejecución de la concesión correspondiente.\n\n\n\n\n\nPara lo no dispuesto expresamente por esta norma, esta prenda se regirá por las disposiciones del\ntítulo II, capítulo II del Código Procesal Civil.\n\n\n\n\n\nLa administración concedente deberá mantener informada, a la Contraloría General de la República, de\ntodo el procedimiento de autorización y ejecución de las prendas. La Contraloría podrá plantear\nobjeciones a cualquier extremo de los procedimientos señalados en este artículo, dentro de los\nveintidós días hábiles siguientes a la fecha en que le sean comunicados por la administración\nconcedente.\n\n\n\n\n\nEn el caso de la ejecución prendaria referida en este artículo y por la paralización de la obra o el\nservicio, la administración concedente solicitará, al Consejo Nacional de Concesiones, la\nautorización para designar a un administrador temporal, por el plazo y con las obligaciones que se\nle asignen.\n\n\n\n\n\n (Así adicionado por el  artículo 1°, inciso b), punto 15) de la Ley N° 8643 del 30 de junio de\n2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 48.- Nuevas inversiones\n\n\n\n\n\n1.- Por acuerdo entre el concesionario y la Administración concedente o decisión unilateral de esta,\nmotivada en razones de interés público, podrán modificarse las características de las obras y los\nservicios contratados; se compensará al concesionario con las indemnizaciones necesarias en caso de\nperjuicio. Previa aprobación de la Contraloría General de la República, las indemnizaciones serán\nfijadas por acuerdo mutuo entre las partes y, a falta de acuerdo, se recurrirá a la cláusula\narbitral prevista en el contrato. La indemnización podrá expresarse en el plazo de la concesión, las\ntarifas, los aportes de la Administración concedente o cualquier otro régimen económico de la\nconcesión, para lo cual podrán utilizarse uno o más factores a la vez.\n\n\n\n\n\n2.- El cartel fijará el monto máximo de la inversión que el concesionario puede estar obligado a\nrealizar en virtud de lo dispuesto en el párrafo precedente; asimismo, el plazo máximo dentro del\ncual la Administración concedente podrá ordenar la modificación de las obras. En ningún caso, las\nmodificaciones podrán exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto total de la inversión\ninicial del concesionario, según el contrato de concesión.\n\n\n\n\n\n3)  El cartel de licitación deberá definir los niveles de servicio a ser cumplidos por el\nconcesionario durante todo el período de vigencia de la concesión. No obstante, si durante la\nvigencia de la concesión, la obra resulta insuficiente para la prestación del servicio en los\nniveles definidos en el cartel de licitación y en el contrato de concesión y, por iniciativa de la\nAdministración en casos excepcionales donde medie un interés público razonado, se considera\nconveniente su ampliación o mejoramiento, se procederá a suscribir un convenio complementario al\nreferido contrato de concesión, cuando las obras sean consustanciales a las concesionadas. Este\nconvenio requerirá la autorización previa de la Contraloría General de la República y establecerá\nlas condiciones particulares a las que debe sujetarse la realización de las obras y su repercusión\nen el régimen de tarifas, en cualquier otro factor del régimen económico, en el plazo de la\nconcesión o en uno o varios de esos factores a la vez. Sin perjuicio de lo anterior, en el cartel de\nlicitación y en el contrato de concesión podrán contemplarse los mecanismos para determinar el costo\nde las obras adicionales y las mejoras por realizar, así como los mecanismos de compensación que\npodrán o deberán ser utilizados, salvo si en el cartel y/o el contrato están expresamente indicados\nestos mecanismos. Las condiciones del convenio deberán ser acordadas por ambas partes.\n\n\n\n\n\nDe requerirse una modificación de la estructura tarifaria, antes de que sea acordada deberá ser\naprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), de conformidad con el\nartículo 21.2 de esta Ley.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso 3) por el artículo 1° aparte b) punto 16) de la Ley N° 8643 del 30 de junio\nde 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO VII\n\n\n\n\n\nRÉGIMEN SANCIONATORIO\n\n\n\n\n\nArtículo 49.- Procedimiento de sanción\n\n\n\n\n\nLas sanciones comprendidas en este capítulo podrán imponerse previo procedimiento con garantía de\ndefensa para el concesionario.\n\n\n\n\n\nDe no existir un procedimiento establecido que permita la debida defensa, se aplicarán las\ndisposiciones relativas al procedimiento ordinario, contenidas en el libro II de la Ley General de\nla Administración Pública.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 50.- Infracciones\n\n\n\n\n\nLa Administración concedente sancionará con una multa de ciento cincuenta salarios base mínimo,\nfijados en el presupuesto ordinario de la República, de acuerdo con la Ley No. 7337, de 5 de mayo de\n1993, a quien incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:\n\n\n\n\n\na) Utilice las aguas, los minerales u otros materiales que aparezcan como consecuencia de la\nejecución de las obras, sin la autorización de la respectiva Administración.\n\n\n\n\n\nb) Incumpla la obligación de habilitar una vía de tránsito provisional, cuando la interrupción de\nlos caminos existentes sea imprescindible.\n\n\n\n\n\nc) No conserve las obras, sus accesos, señalización y servicios en condiciones normales de empleo y\nfuncionamiento, según lo previsto en el contrato de concesión.\n\n\n\n\n\nd) Destine total o parcialmente el inmueble o las obras, a actividades distintas de las autorizadas,\ninstale o habilite otros servicios diferentes de los contemplados en el contrato de concesión, sin\nla autorización de la Administración concedente ni la aprobación de la Contraloría General de la\nRepública.\n\n\n\n\n\ne) Inicie la etapa de explotación sin la autorización de la Administración concedente.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 51.- Multa por mora\n\n\n\n\n\nEn caso de que el concesionario no cancele alguno de los cánones o pagos establecidos en la presente\nley, se impondrá una multa del quince por ciento (15%) mensual sobre el monto del canon o pago\nadeudado. El retraso prolongado por más de tres meses, se interpretará como falta grave y dará lugar\na la resolución del contrato de concesión.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 52.- Pago de multas\n\n\n\n\n\nCuando la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones haya realizado el proceso de\nlicitación y adjudicación, el valor de las multas ingresará al Fondo Nacional de Concesiones. En los\notros casos, ingresará al presupuesto de la Administración concedente. Por ningún concepto, este\nmonto podrá considerarse costo de operación.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 53.- Cláusula penal\n\n\n\n\n\nLa Administración concedente deberá definir en el cartel una cláusula penal por cumplimiento tardío\nde la ejecución, por causas imputables al concesionario.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 54.- Ejecución de garantías\n\n\n\n\n\nProcederá ejecutar las garantías referidas en el artículo 33 de esta ley, cuando se incumplan las\nformas, los montos, los plazos y las demás condiciones para las cuales fueron establecidas.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 55.- Cobro judicial\n\n\n\n\n\nLos débitos constituidos en razón de las sanciones previstas en este capítulo, que no sean\ncancelados en sede administrativa, se cobrarán judicialmente. Para ello, constituirá título\nejecutivo la certificación expedida por la autoridad competente de la respectiva Administración\nconcedente.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO VIII\n\n\n\n\n\nPLAZO, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN\n\n\n\n\n\nArtículo 56.- Plazo de la concesión\n\n\n\n\n\n1.- El plazo de toda concesión será determinado en función de los estudios técnicos que sustenten el\ncartel de licitación, sin que en ningún caso pueda ser superior a cincuenta años.\n\n\n\n\n\n2.- El plazo de la concesión se computará a partir de la fecha de inicio indicada en el contrato de\nconcesión. El plazo de la concesión siempre incluirá el período de la etapa de construcción.\n\n\n\n\n\n3.- Una vez concluido el plazo de concesión, la Administración concedente podrá licitar de nuevo la\nconcesión con las variantes que estime pertinente. La licitación correspondiente deberá efectuarse\ncon la anticipación necesaria para que no exista solución de continuidad entre ambas concesiones.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 57.- Prórroga de la concesión\n\n\n\n\n\n1.- De existir interés público demostrado, con sustento en estudios técnicos, el plazo de la\nconcesión podrá prorrogarse durante el último tercio anterior a su vencimiento. Para tal efecto, la\nAdministración concedente deberá obtener la autorización de la Contraloría General de la República.\n\n\n\n\n\n2.- La suma del plazo original más las prórrogas aprobadas no podrá exceder del plazo máximo\nestablecido para toda concesión en el primer párrafo del artículo 56.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 58.- Suspensión temporal\n\n\n\n\n\n1.- La explotación de la concesión solo podrá suspenderse en las siguientes situaciones:\n\n\n\n\n\na) Por caso fortuito o fuerza mayor que impidan prestar el servicio.\n\n\n\n\n\nb) Por las causas citadas en el contrato de concesión.\n\n\n\n\n\n2.- Dentro de las doce horas siguientes al momento en que ocurrió la situación considerada causa o\nmotivo de la suspensión, el concesionario estará obligado a comunicarlo a la Administración\nconcedente, la cual dispondrá hasta de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación,\npara determinar la verdad real de la causa o situación alegada por el concesionario.\n\n\n\n\n\n3.- Comprobada la verdad real de la causa o situación invocada por el concesionario para suspender\nla explotación de la concesión, la Administración concedente, para reanudar la explotación del\nservicio, procederá a evaluar los daños, si existieren, y a determinar en qué forma concurrirán las\npartes a subsanarlos; además, otorgará al concesionario un plazo para realizar las acciones\npertinentes.\n\n\n\n\n\n4.- Si, por el contrario, la Administración concedente determinare la inexistencia de la causa o\nsituación alegada por el concesionario, le ordenará retomar la explotación de la concesión en forma\ninmediata e iniciará el proceso requerido para establecer las sanciones correspondientes.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 59.- Resolución de la concesión\n\n\n\n\n\n1.- La resolución del contrato de concesión procede por las siguientes causas:\n\n\n\n\n\na) La falta de constitución o la reconstitución de las garantías dispuestas en el contrato de\nconcesión.\n\n\n\n\n\nb) Cualquier incumplimiento grave en las obligaciones del concesionario derivados del contrato.\n\n\n\n\n\n2.- La declaratoria de resolución del contrato estará precedida por un proceso administrativo, que\nrespetará las reglas del debido proceso.\n\n\n\n\n\n3.- La Administración concedente podrá hacer efectivas las garantías de que disponga, una vez firme\nla declaratoria de resolución.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 60.- Extinción de la concesión\n\n\n\n\n\n1.- La concesión se extingue por las siguientes causales:\n\n\n\n\n\na) El vencimiento del plazo pactado.\n\n\n\n\n\nb) La imposibilidad de cumplimiento como consecuencia de medidas adoptadas por los Poderes del\nEstado.\n\n\n\n\n\nc) El rescate por causa de interés público.\n\n\n\n\n\nd)  El acuerdo mutuo de la administración concedente y el concesionario; para ello, dicho acuerdo\ndeberá contar con la aceptación previa de los acreedores, si existen. Este acuerdo deberá estar\ndebidamente razonado, tomando en consideración el interés público. \n\n\n\n\n\n(Así reformado el sub-inciso anterior, por el  artículo 1° aparte a) punto 31)  de la Ley N° 8643\ndel 30 de junio de 2008). \n\n\n\n\n\ne) La resolución por incumplimiento grave así señalado en el cartel y en el contrato de obligaciones\ndel concesionario.\n\n\n\n\n\nf) Otras que se estipulen en el contrato de concesión.\n\n\n\n\n\n2.- De vencerse el plazo, la Administración concedente recibirá los derechos y bienes objeto de la\nconcesión en buen estado y funcionamiento, libres de gravámenes y sin costo alguno.\n\n\n\n\n\n3.- Cuando la extinción se produzca por causas ajenas al concesionario, quedará a salvo su derecho a\npercibir las indemnizaciones que correspondan según esta ley y el contrato de concesión.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 61.- Suspensión de pagos y quiebra del concesionario\n\n\n\n\n\n1.- Como acto previo a la solicitud de declaratoria de quiebra, el concesionario que no pueda cubrir\nsus obligaciones tendrá la facultad de apersonarse ante el juez civil de su domicilio, para\nsolicitarle una suspensión de pagos por un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la\nresolución que autoriza la suspensión, con el objeto de que, durante el primer mes de este período,\npresente una proposición de convenio para el pago de los acreedores.\n\n\n\n\n\n2.- El concesionario deberá acompañar su solicitud de suspensión de pagos, con los siguientes\ndocumentos:\n\n\n\n\n\na) Un estado de sus obligaciones con el nombre completo y domicilio de cada uno de los acreedores,\nel monto de la deuda, el plazo, los intereses convenidos y la fecha en que cesó el pago.\n\n\n\n\n\nb) Una exposición clara y detallada de las causas determinantes del estado de cesación de pagos.\n\n\n\n\n\nc) El estado general de la explotación de la concesión, junto con un cuadro demostrativo de gastos e\ningresos.\n\n\n\n\n\nd) La contabilidad de todos los libros, comprobantes y facturas.\n\n\n\n\n\nEl juzgado no dará trámite a la solicitud de suspensión pedida por el concesionario, si no aportare\nlos documentos mencionados. Cualquier información falsa o dato inexacto de los requeridos en este\npunto, además de la responsabilidad penal que implica, será motivo suficiente para que el juez\ndeclare la quiebra.\n\n\n\n\n\n3.- Presentada la solicitud de suspensión, acompañada de los documentos requeridos, el juez\nautorizará la suspensión de pagos, para lo cual dispondrá de cinco días hábiles, contados a partir\nde la solicitud. La resolución del juez paralizará todo trámite ejecutivo contra el concesionario.\n\n\n\n\n\n4.- Para aprobar el convenio, una vez presentada la propuesta será indispensable publicar, en La\nGaceta y dos diarios de circulación nacional, un edicto que convoque a los acreedores para que\nacudan a adherirse a la proposición del convenio o acuerden modificarla, en el término de los dos\nmeses restantes del plazo referido en el punto 1.\n\n\n\n\n\n5.- Si se alcanzare la mayoría de dos terceras partes de los acreedores, el juez aprobará el\nconvenio que será obligatorio para todos los interesados. Si, por el contrario, fuere imposible\nalcanzar esta mayoría o si se incumpliere el convenio, se declarará la quiebra de la sociedad\nconcesionaria.\n\n\n\n\n\n6.- También procede la declaratoria de quiebra, a instancia de la Administración concedente o algún\nacreedor, cuando el concesionario abandone, de hecho o de derecho, la explotación de la concesión o\nse resuelva el contrato de concesión. En tales casos, para verificar el abandono, la Administración\nconcedente dispondrá hasta de veinticuatro horas contadas a partir del momento en que tenga\nconocimiento del hecho o adquiera firmeza el acto que resuelve el contrato de concesión. Una vez\nverificado, la Administración concedente procederá a nombrar un interventor, quien asumirá la\nadministración y explotación temporal de la concesión hasta la integración de la Junta de\nIntervención referida en el punto siguiente.\n\n\n\n\n\nEl interventor temporal estará obligado a depositar judicialmente los ingresos provenientes de la\nexplotación de la concesión, una vez deducidos y pagados los gastos de administración y explotación.\nAsimismo, deberá proceder a depositar los recursos en efectivo o los valores que tenga el\nconcesionario en el momento de la intervención, y a exhibir los libros y documentos pertenecientes a\nla sociedad, cuando proceda, y el juez lo autorice a instancia de parte.\n\n\n\n\n\n7.- Declarada la quiebra por el juez, y firme la resolución, se le notificará a la Administración\nconcedente, que, dentro de los cinco días hábiles siguientes, procederá a integrar una Junta de\nIntervención, compuesta por tres miembros designados por esta Administración de la siguiente manera:\n\n\n\n\n\na) Un representante de la Administración concedente, quien presidirá la Junta.\n\n\n\n\n\nb) Uno escogido de una terna presentada por la masa de acreedores.\n\n\n\n\n\nc) Un representante del Consejo Nacional de Concesiones.\n\n\n\n\n\nA los miembros de la Junta de Intervención se les remunerará de conformidad con lo que, para el\nefecto, disponga el reglamento de esta ley.\n\n\n\n\n\n8.- La Junta de Intervención tendrá las obligaciones, facultades, atribuciones y responsabilidades\nseñaladas en el Código de Comercio para el curador en un proceso normal de quiebra.\n\n\n\n\n\n9)  Dentro de los seis meses siguientes a la firmeza de la resolución que declare la quiebra del\nconcesionario y, conforme a las reglas que se determinan en el artículo 62 de esta Ley, se procederá\na rematar el derecho a la explotación del conjunto de bienes objeto de la concesión, por el plazo\nque reste para el vencimiento, con prelación al acreedor de la prenda a la que se refiere el\nartículo 47 bis de la presente Ley.\n\n\n\n\n\n (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte a) punto 32) de la Ley N° 8643 del 30\nde junio de 2008). \n\n\n\n\n\n10.- En lo no previsto en este artículo, se aplicará supletoriamente el Código de Comercio.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 62.- Reglas sobre el remate  \n\n\n\n\n\n1.- El remate referido en el artículo 61.9 de esta Ley, se regirá por las siguientes reglas:\n\n\n\n\n\na)  Solo podrán ser rematarios las empresas o los consorcios empresariales que cumplan los\nrequisitos indicados en el cartel de la concesión respectiva para ser concesionario. Para este\nefecto, la Administración concedente dispondrá de treinta días hábiles contados a partir del remate,\npara determinar si el rematario cumple o incumple los requisitos. \n\n\n\n\n\n(Así reformado el sub-inciso anterior por el artículo 1° aparte a) punto 33)  de la Ley N° 8643 del\n30 de junio de 2008). \n\n\n\n\n\nb)  El monto obtenido del remate se destinará al pago de los créditos legalizados. En todo caso, los\ncréditos que se encuentren garantizados con la prenda especial a los derechos del concesionario, se\ncancelarán con preferencia sobre cualquier otro crédito y demás acreencias. El excedente, si existe,\ncorresponderá a la administración concedente.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el sub-inciso anterior por el artículo 1° aparte a) punto 33)  de la Ley N° 8643 del\n30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\nc)  En caso de que no existan postores idóneos en el tercer remate, la administración concedente\nasumirá directamente la explotación. Podrá promover un nuevo concurso para dar en concesión la obra\no el servicio público, si lo estima pertinente; en tal caso, en el cartel de la nueva licitación\nconsiderará la forma de cancelar la deuda que haya quedado pendiente del anterior concesionario con\nlos acreedores registrados, hasta lo que sea posible, financieramente.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el sub-inciso anterior por el artículo 1° aparte a) punto 33)  de la Ley N° 8643 del\n30 de junio de 2008). \n\n\n\n\n\n2.- El monto obtenido del remate se destinará al pago de los créditos debidamente legalizados, en la\nalícuota que corresponda. El excedente, si lo hubiere, corresponderá a la Administración concedente.\n\n\n\n\n\n3.- El nuevo concesionario adquirirá el derecho de explotación libre de todo gravamen.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 63.- Indemnización por extinción\n\n\n\n\n\n1.- En las indemnizaciones que procedan, solo se tomarán en cuenta los gastos efectivamente\nrealizados, una utilidad hasta del cincuenta por ciento (50%) del lucro cesante, así como el estado\nactual de los bienes y las pérdidas que puedan haberse ocasionado.\n\n\n\n\n\n2.- La liquidación respectiva requerirá la aprobación de la Contraloría General de la República;\npara ello, deberá remitir, a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto\nPúblicos de la Asamblea Legislativa, un informe donde justifique, debidamente, la aprobación de\nestas liquidaciones. \n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 34)  de la Ley N° 8643 del 30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 64.- Disposiciones finales\n\n\n\n\n\n1.- El Consejo Nacional de Concesiones no estará sujeto a ninguna de las siguientes disposiciones\nlegales:\n\n\n\n\n\na) Los artículos 9 y 10 de la Ley de Planificación Nacional, No. 5525, de 2 de mayo de 1974.\n\n\n\n\n\nb) El artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, de 7 de\nsetiembre de 1994.\n\n\n\n\n\n2.- Salvo por lo dispuesto en esta ley, a las concesiones que se otorguen no les será aplicable la\nLey de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593, de 9 de agosto de 1996.\n\n\n\n\n\n3.- En lo no previsto por esta ley, se aplicarán supletoriamente la Ley General de la Administración\nPública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978, y la Ley de la Contratación Administrativa, No. 7494, de 2\nde mayo de 1995.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 65.- (Derogado por el artículo 1° aparte c) de la Ley N° 8643 del 30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 66.- Régimen salarial de los trabajadores portuarios\n\n\n\n\n\nEl Consejo Nacional de Salarios fijará el régimen de salario mínimo de los trabajadores portuarios\nque regirá para las ampliaciones de los muelles existentes y de los nuevos que se concesionen. Dicha\nfijación no podrá ser inferior a la que se encuentre vigente para los trabajadores portuarios del\npaís en la zona respectiva al momento de iniciar la explotación de la concesión.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 67.- Reglamentación\n\n\n\n\n\nEl Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa días siguientes a su\npromulgación.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 68.- Los acreedores  \n\n\n\n\n\n1)  Para efectos de esta Ley, se entiende por acreedores del concesionario los que financien\ndirectamente las erogaciones que el concesionario deba hacer como producto de la ejecución de la\nconcesión correspondiente, y sean reconocidos como tales, expresa y formalmente, antes del\nacaecimiento de la causa de extinción del contrato, por la administración concedente.\n\n\n\n\n\n2)  El concesionario será siempre el responsable frente a sus acreedores. Ni la administración\nconcedente ni el Estado costarricense serán responsables, directos ni indirectos, de las\nobligaciones crediticias y las deudas que contraiga el concesionario, salvo disposición de carácter\nlegal en contrario.\n\n\n\n\n\n3)  El concesionario podrá disponer libremente de las indemnizaciones que, en derecho y conforme a\nlos términos de la Ley, le correspondan del cartel de licitación y del contrato, para garantizar las\nacreencias de sus acreedores. Para estos efectos, podrá utilizar la prenda especial que regula esta\nLey o cualquier otro medio contractual, y legalmente válido, entre el concesionario y sus\nacreedores, por ejemplo, el contrato de fideicomiso.\n\n\n\n\n\n4)  La administración concedente considerará, en la medida de sus posibilidades legales, los\nderechos de los acreedores ante una eventual extinción del contrato.\n\n\n\n\n\n5)  En caso de extinción de la concesión por un evento de fuerza mayor o caso fortuito, por\nresolución de la concesión por incumplimiento del concesionario, salvo el caso de la quiebra, el\ncual se regirá por los artículos 61 y 62 de la presente Ley o por medidas adoptadas por los Poderes\ndel Estado o la administración concedente o el incumplimiento grave de la administración concedente,\nse seguirá el siguiente procedimiento, en procura de resguardar, hasta donde sea posible, los\nintereses de los acreedores.\n\n\n\n\n\na)  Resuelta la extinción de la concesión, la administración concedente notificará a los acreedores\ndel concesionario para que se presenten ante esta, con el objeto de proteger sus intereses.\n\n\n\n\n\nb)  En los casos en que la administración concedente tome posesión de la concesión, nombrará de\ninmediato a un interventor provisional, debidamente calificado, para que administre y explote la\nconcesión. Hasta que la administración concedente cancele la indemnización que corresponde en\nderecho al concesionario, el interventor provisional estará obligado a depositar los ingresos\nproducto de la explotación de la concesión, una vez deducidos los gastos de operación y\nmantenimiento, en una cuenta o fideicomiso, con el objeto de cancelar a los acreedores y al\nconcesionario, si a este último también le corresponde en derecho. Si el monto destinado a pagar a\nlos acreedores resulta insuficiente para realizar los pagos periódicos a todos los acreedores, en\ncaso de ser más de uno, se les pagará proporcionalmente al monto de sus acreencias, con prelación de\nla prenda especial prevista en el artículo 47 bis de esta Ley.\n\n\n\n\n\nc)  La administración concedente procurará en todo momento la continuidad del servicio, la\nprotección de las obras y los servicios concesionados, y la protección de los derechos de los\nusuarios y de los acreedores; para ello, establecerá una junta de acreedores, en la cual estos\npuedan ser representados y en la que se escuchen sus propuestas.\n\n\n\n\n\nd)  Si así conviene para el interés público, la administración concedente iniciará los\nprocedimientos legales tendientes a contratar a un nuevo concesionario, que se haga cargo\ndefinitivamente de las obligaciones del anterior, incluso, hasta donde sea posible, económica y\nlegalmente, de las obligaciones con los acreedores del concesionario anterior, si así corresponde.\nPara estos efectos, la administración concedente podrá rematar la concesión, pero no estará obligada\na hacerlo, si no conviene al interés público; para ello, seguirá las reglas atinentes del artículo\n62 de esta Ley.\n\n\n\n\n\ne)  La administración concedente solo estará obligada a hacer efectiva la indemnización que\ncorresponda por la extinción del contrato, y quedará liberada de lo establecido en este artículo,\nuna vez que el monto de la indemnización haya sido efectivamente entregado al concesionario.\"\n\n\n\n\n\n(Así adicionado por el artículo 1° aparte b) punto 17) de la Ley N° 8643 de 30 de junio de 2008).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 69.- Derogaciones\n\n\n\n\n\nDerógase la Ley General de Concesión de Obra Pública, No. 7404, de 3 de mayo de 1994.\n\n\n\n\n\n(Así corrida su numeración por el artículo 1 aparte b) punto 17) de la Ley N° 8643 del 30 de junio\nde 2008, que lo pasó del antiguo artículo 68 al 69).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nTransitorio I.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente\nley, mediante publicación en La Gaceta y dos diarios de circulación nacional, el Consejo de Gobierno\nconvocará a las cámaras y organizaciones mencionadas en el artículo 6.2, para que presenten sus\nternas y se proceda a instalar el Consejo Nacional de Concesiones.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nTransitorio II.- El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas presupuestarias que correspondan, con el\npropósito de dotar al Fondo Nacional de Concesiones, de los recursos económicos necesarios para\niniciar sus operaciones.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nTransitorio III.- Autorízase al sector descentralizado territorial e institucional y las empresas\npúblicas, para contribuir económicamente al Fondo Nacional de Concesiones y dotarlo de un patrimonio\nsuficiente para su funcionamiento.\n\n\n\n\n\nRige a partir de su publicación.\n\n\n\n\n\nDado en la Presidencia de la República.-San José, a los catorce días del mes de abril de mil\nnovecientos noventa y ocho.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nFecha de generación: 4/5/2026 18:05:32\n\nIr al principio del documento",
  "body_en_text": "Remember that Control F is an option that allows you to search the entire text\n\n\nGo to the end of the document\n\n- You are on the latest version of the regulation -\n\nGeneral Law on the Concession of Public Works with Public Services\n\n\nNo. 7762\n\nTHE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA\n\nDECREES:\n\nGENERAL LAW ON THE CONCESSION OF PUBLIC WORKS\n\nWITH PUBLIC SERVICES\n\nCHAPTER I\n\nSCOPE OF APPLICATION\n\nArticle 1- Concepts\n\n1) This law regulates contracts for the concession of public works, public works with public\nservices, and optimization of infrastructure assets (optimización de activos de infraestructura).\n\n2) For the purposes of this law, the following concepts are defined:\n\na) Concession of public work (Concesión de obra pública): administrative contract by which the granting Administration (Administración concedente) entrusts a third party, which may be a public, private, or mixed entity, with the design, planning, financing, construction, conservation, expansion, or repair of any public immovable property, in exchange for consideration collected from the users of the work, from the beneficiaries of the service, or from consideration of any kind paid by the granting Administration.\n\nb) Concession of work with public service (Concesión de obra con servicio público): administrative contract by which the Administration entrusts a third party, which may be a public, private, or mixed entity, with the design, planning, financing, construction, conservation, expansion, or repair of any public immovable property, as well as its operation, providing the services stipulated in the contract in exchange for consideration collected from the users of the work, from the beneficiaries of the service, or from consideration of any kind paid by the granting Administration.\n\nc) Optimization of infrastructure assets (Optimización de activos de infraestructura): administrative contract by which the Administration entrusts a third party, which may be a public, private, or mixed entity, with the operation, maintenance, expansion, or repair, as well as the exploitation, of any pre-existing public immovable property, providing the services in exchange for consideration collected from the users of the work, from the beneficiaries of the service, or from consideration of any kind paid by the granting Administration.\n\nIn the case of pre-existing immovable property, the concessionaire (concesionario) shall pay the Administration an initial payment, a deferred payment, or a combination of both, in accordance with the provisions of the bidding documents. In all public services, whether regulated or unregulated, such payments, as well as the investments to be made, may be considered within the rate structure.\n\nThe resources collected by the Administration as a result of such payments from the concessionaire must be invested in public works projects and related services, established through the regulations of this law, within the national territory, declared to be of public interest, with the possibility of allocating part of the resources to cover the pre-investment phase of said projects. The declaration of public interest for the asset optimization project shall establish the destination of these resources.\n\nFor the purposes of this subsection, pre-investment (preinversión) activities, which comprise the preparation of the profile and the pre-feasibility and feasibility studies and the design, encompassing all analyses that must be carried out on a project from the moment it is identified at the idea level and the studies carried out until the decision is made for its execution, postponement, or abandonment, is essentially a study phase in which the advisability of implementing or not the project under analysis must be determined, and it has five stages, namely: idea, profile, pre-feasibility, feasibility, and design.\n\nLikewise, the Administration is authorized to establish trusts (fideicomisos) with any bank in the national banking system for the management of these resources.\n\nThe trust beneficiaries (fideicomisarios) shall be established according to the type and location of the public works and related services selected.\n\n(Thus amended by Article 1 of the Law for the Strengthening of efficient models of partnership between the public and private sector for public works development, No. 9701 of July 18, 2019)\n\nArticle record\n\nArticle 2.- Coverage\n\n1.- Any work and its operation are subject to concession when reasons of public interest exist, which must be recorded in the case file through a reasoned act. Telecommunications, electricity, and health services are excepted from the application of this Law.\n\n(Thus amended the preceding paragraph by Article 1, section A) point 1) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n2.- Railways (ferrocarriles), rail lines (ferrovías), docks (muelles), and international airports, both new and existing, as well as the services provided therein, may only be granted in concession through the procedures set forth in this law.\n\n3.- In the case of the docks of Limón, Moín, Caldera, and Puntarenas, under this law, only new works or expansions carried out there may be concessioned and not the existing ones.\n\nSeventy percent (70%) of what the Administration obtains under the provisions of Article 42.1 a) of this law, by reason of the new works or expansions concessioned at the cited docks, shall be transferred to the Board of Port Administration of the Atlantic Slope (Junta de la Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica) and the Costa Rican Institute of Pacific Ports (Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico), as applicable, to be used exclusively for investments in works in the respective provinces, and may not be used to cover administrative expenses.\n\nOnce the term of these concessions has elapsed, said works shall pass into the ownership of the aforementioned entities, as applicable.\n\nArticle record\n\nArticle 3.- Ownership of property rights\n\n1.- In all concessions regulated by this law, the works constructed and those incorporated into the immovable property as construction progresses shall be considered property of the respective granting Administration. The regulations of the law and the bidding documents governing each particular concession shall determine the goods and rights incorporated by the concessionaire that are not the property of the granting Administration and are required for the provision of the service; likewise, their eventual transfer to the latter.\n\n2.- The goods and rights that the concessionaire acquires, by any title, and are incorporated into the concession, may not be separately alienated from it, mortgaged, or subjected to encumbrances of any kind without the consent of the granting Administration, and shall pass into its ownership upon termination of the concession, except when the contract stipulates otherwise. The bidding documents shall determine, for each contract, which goods and rights shall be incorporated into the concession for the purposes indicated in this point.\n\nArticle record\n\nArticle 4.- Applicable rules\n\n1.- The concessions referred to in this law shall be governed by the following:\n\na) This law and its regulations.\n\nb) The bidding documents of the tender and their clarifying circulars.\n\nc) The bid of the awardee, approved in the evaluation process.\n\nd) The concession contract.\n\n2.- Costa Rican legislation shall be applicable to all legal relationships originating pursuant to this law. Likewise, the national courts shall be the sole competent bodies to hear the legal situations arising from the concessions and to settle conflicts that may arise during the term of the contracts. The bidding documents for the competition must authorize arbitration as an alternative solution to the courts of justice.\n\nArticle record\n\nCHAPTER II\n\nINSTITUTIONAL STRUCTURE\n\nSECTION I\n\nGRANTING ADMINISTRATION\n\nArticle 5.- Definition and action:\n\n1.- For the purposes of this law, granting Administration means the Executive Branch, public enterprises, and the decentralized territorial and institutional sector.\n\n2.- When the object of the concession falls within the scope of competence of an organ of the Executive Branch, the National Council of Concessions (Consejo Nacional de Concesiones), with legal, technical, environmental, economic, and financial feasibility of the project previously demonstrated, shall be the competent technical entity to act in the procurement procedure stage and, when necessary, during the execution of the contract.\n\nThe contract shall be signed by the Executive Branch, represented by the competent Minister, the Minister of Finance (Hacienda), and the President of the Republic, as well as by the National Council of Concessions.\n\n(Thus amended the preceding subsection by Article 1, section a) point 2) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n3- When the object of the concession falls within the scope of competence of the decentralized sector, public enterprises, and local governments, such public entities, individually or grouped, through an agreement signed with the National Council of Concessions, may agree with this body on the procedure for selecting the concessionaire and the execution of the concession contract.\n\n(Thus amended the preceding subsection by Article 1 of the Law for the Strengthening of efficient models of partnership between the public and private sector for public works development, No. 9701 of July 18, 2019)\n\n4.- It corresponds exclusively to the Executive Branch, considered in the terms of Article 21.2 of the General Law of Public Administration, to award and sign the concession contracts for railways, rail lines, docks, and international airports, both new and existing. The docks of Moín, Limón, Puntarenas, and Caldera shall be subject to the provisions of Article 2.3 of this law.\n\n5.- Cases where the decentralized sector or public enterprises grant concessions directly shall be governed by this law.\n\n \n\nArticle record\n\nSECTION II\n\nNATIONAL COUNCIL OF CONCESSIONS\n\nArticle 6.- Creation and composition\n\n1.- The National Council of Concessions, hereinafter the Council, is hereby created, an organ with maximum deconcentration, attached to the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT). It shall be composed as follows:\n\na) The Minister of Public Works and Transport, who shall preside over it.\n\nb) The Minister of Finance.\n\nc) The Minister of Planning and Economic Policy.\n\nd) The Executive President of the Central Bank.\n\ne) A person chosen from the shortlists (ternas) submitted by the business chambers.\n\nf) A person appointed from the shortlists submitted by trade union confederations, solidarity organizations, and cooperatives.\n\ng) A person selected from the shortlists submitted by the Federation of Professional Associations (Federación de Colegios Profesionales).\n\nThe shortlists referred to in subsections e), f), and g) must be composed equitably of both genders.\n\n2.- The chambers and organizations mentioned in the preceding point must submit their shortlists to the Government Council within the fifteen business days following the publication of the call in La Gaceta and two newspapers of national circulation. Once this period has elapsed without receiving the shortlists from any of the indicated groups, the Government Council shall be free to appoint the persons necessary to form the body.\n\n3.- The persons referred to in subsections e), f), and g) shall be appointed for terms of four years.\n\n4.- The persons referred to in subsections a), b), c), and d) may not delegate the exercise of the powers conferred upon them by this Law to any other person.\n\n5.- By way of sitting fees (dietas), the members of the Council shall receive remuneration equivalent to that established for the members of the Board of Directors of the Central Bank. A maximum of seven sessions per month, including ordinary and extraordinary sessions, shall be remunerated. The members cited in subsections a), b), c), and d) shall not receive sitting fees.\n\n6.- In the composition of the National Council of Concessions, equitable representation of both genders must be guaranteed.\"\n\n(Thus amended by Article 1, section a) point 3) of Law No. 8643 of June 30, 2008)\n\nArticle record\n\nArticle 7.- Instrumental legal personality\n\n1) The Council shall have instrumental legal personality for the purposes of administering the National Concessions Fund (Fondo Nacional de Concesiones), as well as for concluding the agreements and contracts necessary to fulfill its functions.\n\n2) It shall correspond to the Presidency of the Council to exercise judicial and extrajudicial representation; it shall have the functions established in this Law and its respective Regulations, as well as those assigned to it by the National Council of Concessions. The Council may authorize the Presidency to delegate this representation, partially or temporarily, to the Technical Secretariat, without thereby losing its powers of representation.\n\n3) The Council shall be provided with the technical and professional personnel necessary for its proper functioning. This personnel shall be appointed based on their experience and knowledge in the areas specific to and related to the competence of this body, and suitability for the position, in accordance with the Civil Service Statute, within the special categories to be created by the General Directorate of Civil Service, taking into consideration the nature of the powers of this unit.\n\n4) The Council may also resort to fixed-term contracting of the professional and technical resources it deems necessary, in accordance with the objectives of the concession project, through the creation of positions excluded from the Civil Service Regime and regulated by the Budgetary Authority, using as a reference the categories of positions included in this Regime, referred to in the preceding paragraph, both for the accreditation of requirements and for their remuneration.\n\n5) In the same manner, it may contract the studies required to fulfill the competencies assigned by law.\n\n(Thus amended the preceding subsection by Article 1 of the Law for the Strengthening of efficient models of partnership between the public and private sector for public works development, No. 9701 of July 18, 2019)\n\n6) The acquisition of material resources necessary for the fulfillment of the functions of the Secretariat and the Council shall be governed by Law No. 7494, Administrative Procurement (Contratación Administrativa), of May 2, 1995.\n\n(Thus amended the preceding subsection by Article 1 of the Law for the Strengthening of efficient models of partnership between the public and private sector for public works development, No. 9701 of July 18, 2019)\n\n7) All administrative contractual activity cited in this article shall be subject to the prohibitions regime provided for in the Administrative Procurement Law.\n\n(Thus amended by Article 1, section a) point 4) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle record\n\nArticle 8.- Powers of the Council\n\n The Council, in the exercise of its competence, shall have the following powers:\n\na) To ensure the transparency, timeliness, and legality of the administrative acts and procedures carried out by the Technical Secretariat of the Council.\n\nb) To approve or modify the bidding documents for the concessions, by at least two-thirds of its members.\n\n(Thus amended the preceding subsection, by Article 1, section a) point 5) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nc) To award the concession. The signing of the contract shall be done jointly with the Executive Branch, composed of the competent Minister, the Minister of Finance, and the President of the Republic.\n\n(Thus amended the preceding subsection, by Article 1, section a) point 5) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n d) To ensure that the Technical Secretariat exercises the functions of inspection and control of the granted concessions.\n\ne) To appoint the Technical Secretary responsible for the Technical Secretariat of the Council.\n\nf) To hear and approve the work report that the technical secretary must submit monthly.\n\n(Thus amended the preceding subsection, by Article 1, section a) point 5) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\ng) To hear the audit reports issued regarding the management and operation of the Concessions Fund.\n\nh) To authorize the contracts made by the Technical Secretariat.\n\n i) To approve the preliminary draft budget of the Council, which must be forwarded to the competent Minister for matters within his or her purview.\n\n(Thus amended the preceding subsection by Article 2, section e) of the Law for the Strengthening of Budgetary Control of Deconcentrated Organs of the Central Government, No. 9524 of March 7, 2018)\n\nj) To request from the Executive Branch the declaration of public interest and the expropriation decree, in accordance with Law No. 7495 of April 19, 1995, and its amendments, when the property subject to expropriation is necessary to process, contract, and execute the concessions that this body processes within the scope of its competence.\n\n(Thus added the preceding subsection, by Article 1, section b) point 1) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nk) To authorize the signing of the trust contracts necessary for the fulfillment of the Council's purposes established in this Law and for the execution of the concession projects. The trust contracts may additionally be constituted to offer the concessionaire and its creditors certainty regarding the immediate availability of the trust funds and rights, as long as the legal provisions, the concession contract, and the instructions given in the trust contract are complied with. Trusts may also be used for the operation of revolving funds constituted with donations or other contributions with specific purposes. The trust contracts authorized by the Council must be approved (refrendados) by the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República).\n\n(Thus added the preceding subsection, by Article 1, section b) point 1) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nl) To give approval (visto bueno) to the concession contract or its modifications, by at least two-thirds of its members.\n\n(Thus added the preceding subsection, by Article 1, section b) point 1) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle record\n\nArticle 9.- Technical Secretariat\n\n1.- The National Council of Concessions shall have a Technical Secretariat responsible for the following activities:\n\na) To contract, with prior authorization from the Council, the technical studies required to certify the feasibility of the concession projects.\n\n(Thus amended the preceding subsection, by Article 1, section a) point 6) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n b) To execute the preparatory acts pertinent to granting a concession.\n\nc) To prepare the proposed bidding documents or their modifications.\n\n(Thus amended the preceding subsection, by Article 1, section a) point 6) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n d) To monitor the concessionaire's compliance with its obligations; for this purpose, it shall have the power to carry out the inspections it deems appropriate at any phase of contractual execution.\n\ne) To promote and disseminate the projects to be concessioned. For the national and international promotion of the projects to be concessioned, the Council or the granting Administration, as applicable, may enter into agreements with institutions or organizations in charge of investment promotion, provided this does not entail delegating substantive competencies that are specific to the Technical Secretariat.\n\n(Thus amended the preceding subsection by Article 1 of the Law for the Strengthening of efficient models of partnership between the public and private sector for public works development, No. 9701 of July 18, 2019)\n\nf) To impose the sanctions and fines referred to in Articles 49 and following of this law.\n\ng) To execute, in accordance with Law No. 7495 of April 19, 1995, and its amendments, the procedures and requirements prior to the acquisition and expropriation of goods necessary to execute the concession contracts that fall within its competence, including the determination of the fair price of the goods to be expropriated, through technically qualified experts invested as public officials. The declaration of public interest and the decree of forced expropriation may only be issued by the Executive Branch or by the superior body of the expropriating entity, when the concession falls within the scope of competence of public enterprises or the decentralized territorial and institutional sector. The other procedures and preparatory acts for forced expropriations shall be the responsibility of the Technical Secretariat and the National Council of Concessions, which, through an agreement, may provide these services to other granting administrations.\n\n(Thus added the preceding subsection, by Article 1, section b) point 2) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nh) To promote the development of capacities and best practices for the implementation of models for the concession of public works, public works with public services, and optimization of infrastructure assets. The training activities may include educational activities, educational documents, case studies, workshops, among others, and may be directed at both public and private actors, with the materials developed being publicly accessible to citizens.\n\n(Thus added the preceding subsection by Article 2 of the Law for the Strengthening of efficient models of partnership between the public and private sector for public works development, No. 9701 of July 18, 2019)\n\n 2.- The Technical Secretariat shall have the necessary personnel to fulfill its functions.\n\n \n\n \n\n \n\nArticle record\n\n Article 10.- Technical secretary\n\n1) The administrative superior of the Technical Secretariat of the National Council of Concessions shall be the technical secretary; his or her appointment shall be made by the Council through a competitive selection process (concurso de antecedentes), carried out according to the procedure defined in the Regulations of this Law. He or she shall be an official excluded from the Civil Service Regime.\n\n2) He or she may attend the sessions of the Council, with voice but without the right to vote.\n\n3) The removal from the position of whoever holds the Technical Secretariat must be effected by reasoned resolution.\n\n4) The technical secretary must perform his or her duties full-time, without holding any other position within the Public Administration or outside it, except for teaching and outside working hours.\n\n (Thus added the preceding subsection, by Article 1, section b) point 3) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n(Thus amended by Article 1, section a) point 7) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle record\n\nArticle 11.- Requirements\n\nWhoever is appointed head of the Technical Secretariat must meet the following requirements:\n\na) Recognized moral integrity (solvencia moral).\n\nb) Professional degree.\n\nc) Extensive professional experience.\n\nd) Costa Rican nationality.\n\ne) Over thirty years of age.\n\nf) Person incorporated into his or her professional association (colegio profesional).\n\n(Thus amended by Article 1, section a) point 8) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle record\n\nArticle 12.- Prohibitions\n\nThose who have been members of the National Council of Concessions, as well as the technical secretary, during the three years following the termination, for any cause, of their employment contract, may not be appointed members of the Intervention Board (Junta de Intervención) referred to in Article 61 of this Law. Nor may they be contracted by the bidding companies to work advising on the bidding procedure for a concession in whose preparatory acts they have participated. For the bidder, non-compliance with this prohibition shall result in its immediate exclusion from the competition.\n\n(Thus amended by Article 1, section a) point 9) of Law No. 86 43 of June 30, 2008).\n\nArticle record\n\nSECTION III\n\nNATIONAL CONCESSIONS FUND\n\nArticle 13.- Creation of the National Concessions Fund\n\nThe National Concessions Fund is hereby created, as an instrument for financing the programs of the National Council of Concessions. The resources of this Fund may only be used to fulfill the objectives of this Law. Said Fund shall be subject to the guidelines of the Ministry of Finance; it may be used to pay for the pre-feasibility and feasibility studies of the projects to be concessioned, as well as the acquisition or expropriation of real estate or rights necessary for the construction or operation of the projects; the contracting of specialized professional services, in accordance with the provisions of subsection 4) of Article 7 of this Law.\n\n(Thus amended by Article 1, section a) point 10) of Law No. 86 43 of June 30, 2008).\n\nArticle record\n\nArticle 14.- Sources of financing\n\n 1.- The Fund shall have the following sources of financing:\n\n a) The sum that the concessionaire must pay for the inspection and control exercised by the Technical Secretariat of the National Council of Concessions. The method for setting the amount shall be based on cost-of-service criteria, according to the parameters established for this purpose by the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos).\n\n b) National and international donations.\n\n c) The budgetary items contained in the National Budget Law and the transfers made by both the central Public Administration and the decentralized Public Administration and State enterprises, are expressly authorized by this article when such transfers are for concession projects legally related thereto.\n\n(Thus amended the preceding sub-subsection, by Article 1, section a) point 11) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n d) The fines and guarantees collected or executed from the concessionaires.\n\ne) The reimbursement of the studies carried out by the Technical Secretariat of the National Council of Concessions, which may be demanded from the awardee of the concession, as provided in the bidding documents.\n\n f) The resources that the National Council of Concessions receives, in its capacity as trustee (fideicomisario).\n\n (Thus added the preceding sub-subsection, by Article 1, section b) point 4) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\ng) The amount equivalent to two percent (2%) of the revenues collected from the property tax on motor vehicles, vessels, and aircraft, provided for in Article 9 of Law No. 7088 of November 30, 1987. This provision shall be regulated jointly by the Ministry of Finance and the Ministry of Public Works and Transport (MOPT). Of these resources, up to ten percent (10%) may be allocated to the promotion of capacities in accordance with the provisions of subsection h) of Article 9 of this law. The rest of the resources shall be allocated to the development of the pre-investment of projects covered under this law and for which pre-feasibility studies exist indicating potential viability. For the purposes of this subsection, pre-investment activities comprise the preparation of the profile and the pre-feasibility and feasibility studies and the design, encompassing all analyses that must be carried out on a project from the moment it is identified at the idea level and the studies carried out until the decision is made for its execution, postponement, or abandonment; it is essentially a study phase in which the advisability of implementing or not the project under analysis must be determined, and it has five stages, namely: idea, profile, pre-feasibility, feasibility, and design.\n\n(Thus added the preceding subsection by Article 2 of the Law for the Strengthening of efficient models of partnership between the public and private sector for public works development, No. 9701 of July 18, 2019)\n\n            2.- The Fund shall be under the supervision of the Comptroller General of the Republic, without prejudice to the internal control mechanisms provided for in the regulations of this law or agreed upon by the National Council of Concessions.\n\n \n\nArticle record\n\nCHAPTER III\n\nRIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES\n\nSECTION I\n\nGRANTING ADMINISTRATION\n\n            Article 15.- Rights\n\nThe rights of the granting Administration are:\n\na) To modify, for reasons of public interest, the characteristics of the concessioned works and the services of the concession.\n\n b) To agree, respecting the rules of due process, to the rescue (rescate) of the concession, when reasons of public interest so require. In the cases of subsections b), c), and d) of Article 60.1, before taking possession of the rescued concession, the granting administration must indemnify the concessionaire, in accordance with Article 63 and the concession contract, for the damages and losses caused, the determination of which may be made through the application of the arbitration clause cited in Article 39 of this Law. In cases where an arbitration process is resorted to, the provisions of subsection 1) of Article 63 of this Law shall apply.\n\n(Thus amended the preceding subsection, by Article 1, section a) point 12) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nc) The other rights included in this law or derived from the concession contract.\n\nArticle record\n\nArticle 16.- Obligations\n\nThe obligations of the granting Administration are:\n\na) To permanently supervise all construction and operation of concessioned works and services, in accordance with the construction and maintenance program for the works or the service regulations, in conformity with the bidding documents and the concession contract.\n\n (Thus amended the preceding subsection, by Article 1, section a) point 13) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nb) Carry out the pertinent appraisals (avalúos) and valuations (tasaciones) to verify the damages (perjuicios) caused to the concessionaire (concesionario), in the event of impossibility of performance by the granting Administration (Administración concedente).\n\nc) Recommend to the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda) the granting of the tax benefits referred to in Article 44 of this law, when the concessionaire (concesionario) requests them.\n\nd) Grant an extension of the term for the completion of the works, in situations duly verified due to acts of God (casos fortuitos), force majeure (fuerza mayor), or breach of its own obligations.\n\ne) The other obligations determined by this law or derived from the concession contract (contrato de concesión).\n\nf) Submit, semiannually, to the Special Permanent Commission for the Control of Income and Public Expenditure (Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos) of the Legislative Assembly (Asamblea Legislativa), a report on the concession.\n\n(Thus amended the previous subsection, by Article 1, subsection b), point 5) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle record\n\nSECTION II\n\nCONCESSIONAIRE (CONCESIONARIO)\n\nArticle 17.- Rights\n\nThe concessionaire (concesionario) shall have the following rights:\n\na) To count on the full execution of the contract and the collaboration of the granting Administration (Administración concedente), to fulfill the objectives of the contract.\n\nb) To be fully compensated for the patrimonial injury (lesión patrimonial) caused to the work or the service as a consequence of the modification imposed by the granting Administration (Administración concedente), for reasons of public interest (interés público).\n\nc) To request before the granting Administration (Administración concedente), the modification of the terms of the contract when, for reasons beyond its obligations, the economic and financial balance (equilibrio económico y financiero) provided for therein is affected, in order to restore it.\n\nd) To raise before the granting Administration (Administración concedente) the pertinent claim when it finds itself in a case of impossibility of performance (imposibilidad de cumplimiento), due to general or economic measures adopted by the branches of government (poderes del Estado) subsequent to the contract; for this, it shall be subject to the provisions of the arbitration clause (cláusula arbitral) of the concession contract (contrato de concesión).\n\nIn those cases, the concessionaire (concesionario) shall be obliged to demonstrate, to the granting Administration (Administración concedente), the real truth of the cause that makes performance impossible. In the meantime, it must continue providing the public service. The granting Administration (Administración concedente) shall have a non-extendable term of fifteen working days to decide; once the cause is verified, it shall be obliged to agree to the rescue (rescate) of the concession.\n\ne) To request a readjustment in the rates (tarifas) in accordance with the rules or conditions of the bidding documents (cartel de licitación) and the contract.\n\nf) To avail itself of the tax benefits set forth in Article 44 of this law.\n\ng) To receive the extension of the term to complete the works, when any of the scenarios provided for in subsection b) of Article 16 of this law occurs.\n\nh) To collect the authorized rates (tarifas) or compensation (contraprestaciones) from the users of the concessioned works or services. In the event that the user fails to make the corresponding payment, the concessionaire (concesionario) shall have the right to collect it judicially.\n\n(Thus amended the previous subsection by Article 1, subsection b), point 6) of Law N° 8643 of June 30, 2008).\n\ng) The other rights granted to it by this law or derived from the concession contract (contrato de concesión).\n\n(Thus renumbered the previous subsection by Article 1, subsection b), point 6) of Law N° 8643 of June 30, 2008, which transferred it from subsection h) to g)).\n\nArticle record\n\nArticle 18.- General obligations\n\nThe general obligations of the concessionaire (concesionario) are:\n\na) To care for, repair, and maintain the work and all the goods of the concession, as well as to provide the public service, in accordance with this law, its regulation (reglamento), and the concession contract (contrato de concesión). In case of non-compliance, the sanctions and fines determined in the bidding documents (cartel de licitación) shall be imposed.\n\nb) To allow and facilitate, for the Public Administration (Administración Pública), the provision of public services that it directly provides.\n\nc) To acquire the immovable property (bienes inmuebles) or the rights that, according to the bidding documents (cartel), are needed to fulfill the object of the concession. When this is impossible for reasons not attributable to the concessionaire (concesionario), the granting Administration (Administración concedente) shall proceed with the expropriation (expropiación) process, through the procedure established in the Expropriation Law (Ley de Expropiaciones), No. 7495. The payment of the corresponding indemnities shall be deposited in favor of the granting Administration (Administración concedente), when so required of the concessionaire (concesionario). Failure to make the deposit shall be considered a serious fault (falta grave).\n\nd) In every work subject to a concession that involves the construction of road infrastructures, the road safety (seguridad vial) component must be considered and incorporated, which contains, among other elements, the following: safe passage for pedestrians, including at-grade and grade-separated crossings, protection for the safe longitudinal transit of pedestrians along the road, bays for public transport stops, cycle routes (ciclorutas), where applicable, and adequate visibility of the roads, including the elimination of obstacles on them and in their right-of-way (derecho de vía).\n\nLikewise, to safeguard road safety (seguridad vial), consideration must be taken of the urban environment that the roads cross, the regulatory plans (planes reguladores), the guidelines of the Ministry of Housing (Ministerio de la Vivienda), the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), and Law No. 7600, the conditions for roads with restricted or non-restricted access, as well as all other elements, technical specifications, rules, and procedures that guarantee the best road safety (seguridad vial) for pedestrians and drivers.\n\n(Thus amended the previous subsection by Article 8 of law N° 8696 of December 17, 2008, \"Partial Reform of the Transit Law for Land Public Roads, N° 7331, of April 13, 1993\")\n\ne) To comply with the provisions of the granting Administration (Administración concedente), without prejudice to the indemnities that may be due in its favor.\n\n(Thus renumbered the previous subsection by Article 8 of law N° 8696 of December 17, 2008, \"Partial Reform of the Transit Law for Land Public Roads, N° 7331, of April 13, 1993\", which transferred it from subsection d) to e))\n\nf) To indemnify for the damages (daños y perjuicios) caused to third parties as a consequence of the execution of the concession.\n\n(Thus renumbered the previous subsection by Article 8 of law N° 8696 of December 17, 2008, \"Partial Reform of the Transit Law for Land Public Roads, N° 7331, of April 13, 1993\", which transferred it from subsection e) to f))\n\ng) To maintain accounting records in accordance with the rules stipulated in the concession contract (contrato de concesión), in the rate structure (estructura tarifaria) or, failing that, in accordance with international accounting standards.\n\n(Thus amended the previous subsection by Article 1, subsection b), point 7) of Law N° 8643 of June 30, 2008).\n\n(Thus renumbered the previous subsection by Article 8 of law N° 8696 of December 17, 2008, \"Partial Reform of the Transit Law for Land Public Roads, N° 7331, of April 13, 1993\", which transferred it from subsection f) to g))\n\nh) To fulfill the financial commitments entered into with the granting Administration (Administración concedente) and derived from the granting of the concession.\n\n(Thus renumbered the previous subsection by Article 1, subsection b), point 7) of Law N° 8643 of June 30, 2008, which transferred it from subsection f) to g)).\n\n(Thus renumbered the previous subsection by Article 8 of law N° 8696 of December 17, 2008, \"Partial Reform of the Transit Law for Land Public Roads, N° 7331, of April 13, 1993\", which transferred it from subsection g) to h))\n\ni) The other obligations determined in this law or derived from the concession contract (contrato de concesión).\n\n(Thus renumbered the previous subsection by Article 1, subsection b), point 7) of Law N° 8643 of June 30, 2008, which transferred it from subsection g) to h)).\n\n(Thus renumbered the previous subsection by Article 8 of law N° 8696 of December 17, 2008, \"Partial Reform of the Transit Law for Land Public Roads, N° 7331, of April 13, 1993\", which transferred it from subsection h) to i))\n\nArticle record\n\nSECTION III\n\nUSERS\n\nArticle 19.- Rights\n\nThe users shall have the following rights:\n\na) To enjoy the concessioned works and services, in accordance with the general principles of the concession established in subsection b) of Article 37 of this law.\n\nb) To file complaints, petitions, or grievances before the granting Administration (Administración concedente) or the corresponding administrative bodies, so that their rights and interests are safeguarded in connection with the concession or service provision.\n\nComplaints for irregular rate (tarifas) charges made by the concessionaires (concesionarios), as well as for service provision that does not conform to the principles of quality and continuity, shall be filed before the Regulatory Authority of Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos). To resolve them, the Authority may technically inspect properties, plants, works, and equipment intended to provide such services. If the veracity of the complaint is proven, the Regulatory Authority shall sanction the offending concessionaire (concesionario) with a fine of one hundred minimum base salaries fixed in the ordinary budget of the Republic, in accordance with Law No. 7337 of May 5, 1993, which shall be paid into the single treasury (caja única) of the State.\n\nThe granting Administration (Administración concedente) must pay a fee (canon) to the Regulatory Authority of Services (Autoridad Reguladora de los Servicios), for the cost incurred by virtue of the provisions of the preceding paragraph. The Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) shall approve this fee (canon) taking into account the principle of service at cost.\n\nc) That charges for using concessioned works or services are governed by this law.\n\nd) The other rights stipulated in this law or derived from the concession contract (contrato de concesión).\n\ne) To request and receive, from the granting Administration (administración concedente), information about the obligations of the work or the services established in the bidding documents (cartel de licitación) and in the concession contract (contrato de concesión). The administration shall keep updated and available, to the public, the information that by law must be published and available to citizens.\n\n(Thus amended the previous subsection, by Article 1, subsection b), point 8) of Law N° 8643 of June 30, 2008).\n\nf) In case of failure by the granting Administration (administración concedente) to timely deliver information to users, the head official (jerarca) shall incur a serious fault (falta grave) for disciplinary purposes, without prejudice to other liabilities that may arise in accordance with the legal system.\n\n(Thus amended the previous subsection, by Article 1, subsection b), point 8) of Law N° 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle record\n\nCHAPTER IV\n\nBIDDING AND AWARD OF THE CONCESSION\n\nSECTION I\n\nPREPARATORY ACTIONS\n\nArticle 20.- Private initiative projects\n\n1.- Private individuals may submit to the respective granting Administration (administración concedente) their proposals for new concessions, which, in order to be accepted and concessioned, shall require:\n\na) To be imbued with public interest (interés público).\n\nb) To be accompanied by technical, environmental, and economic feasibility studies, and a construction and operation plan, as the case may be.\n\n(Thus reformed the previous subsection, by Article 1, subsection a), point 14) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n2.- The granting Administration (administración concedente) shall examine the concession proposals, and if it deems them feasible, in the public interest (interés público), and in accordance with the National Development Plan (Plan Nacional de Desarrollo), it shall proceed to concession them within the term it establishes.\n\n(Thus reformed the previous subsection, by Article 1, subsection a), point 14) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n3.- The private proponent of a concession idea shall participate in the bidding process under the same terms and conditions as other private parties and shall be admitted as of right when prequalification takes place.\n\n4) The private proponent whose initiative has been accepted by the granting Administration (administración concedente) shall not be barred from participating in the public bidding, through the mechanisms authorized by this Law, and shall have the right to recover the costs directly invested in the project and in the preparation of the studies requested by the administration, duly justified before the Technical Secretariat (Secretaría Técnica), provided the project results in being awarded. The bidding documents (cartel de licitación) must establish the amount that the awardee (adjudicatario) shall be obliged to reimburse to the private proponent, as well as the term in which it must do so, in the event that the latter is not awarded.\n\n(Thus added the previous subsection, by Article 1, subsection b), point 9) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n5) The administration shall define the procedure and the requirements it will demand and use to process and evaluate private initiative concession projects, in accordance with the regulatory procedures provided for the estimation of the proposal costs, all in conformity with the expert appraisals (peritajes) carried out for this purpose by the granting Administration (administración concedente) and Article 16 of this Law.\n\n(Thus added the previous subsection, by Article 1, subsection b), point 9) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle record\n\nArticle 21.- Procedure\n\n1.- It shall be the responsibility of the Technical Secretariat (Secretaría Técnica) of the National Council of Concessions (Consejo Nacional de Concesiones) to carry out the activities and studies necessary to prepare the bidding for the concession. The studies must include the environmental impact study (estudio de impacto ambiental); for this, a hearing of five working days shall be granted to the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), so that it determines the type of study to be carried out. Once the study is completed, a new hearing shall be granted to this Ministry, which shall have a non-extendable term of fifteen working days to issue its opinion, and its judgment shall be binding. If this term elapses without receiving any response, it shall be interpreted that the Ministry has no objections.\n\n2.- The Technical Secretariat (Secretaría Técnica) of the National Council of Concessions (Consejo Nacional de Concesiones) must consult the Regulatory Authority of Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) on the rate structure (estructura tarifaria) and the adjustment parameters to be incorporated into the bidding documents (cartel de licitación); likewise, the parameters to be used to evaluate the quality of the service. This Authority shall have ten working days to render its judgment, which shall be binding. If this term elapses without receiving a response, it shall be interpreted that the Authority has no objections.\n\n3.- Once the studies are completed and the feasibility of the project is demonstrated, the Technical Secretariat (Secretaría Técnica) shall proceed to prepare the bidding documents (cartel de licitación), which shall be submitted for approval to the National Council of Concessions (Consejo Nacional de Concesiones).\n\n4.- When the granting Administration (Administración concedente) is an entity of the decentralized sector, territorial and institutional, or a public company and has not agreed that the National Council of Concessions (Consejo Nacional de Concesiones) carry out the procedure for selecting the concessionaire (concesionario) and the execution of the concession contract (contrato de concesión), the respective public entity shall be responsible for carrying out the necessary studies and activities to prepare the bidding for the concession, following the parameters established in this law and its regulation (reglamento), for the Technical Secretariat (Secretaría Técnica) of the National Council of Concessions (Consejo Nacional de Concesiones).\n\n5.- Once the bidding documents (cartel) are approved by the National Council of Concessions (Consejo Nacional de Concesiones) or the head official (jerarca) of the granting Administration (Administración concedente), a summary thereof shall be published in La Gaceta, with which the bidding process shall be deemed to have commenced. The summary shall also be published in two newspapers with the largest national circulation.\n\nArticle record\n\nArticle 22.- Payment of the studies\n\nThe Technical Secretariat (Secretaría Técnica) or the granting Administration (Administración concedente), as applicable, may charge the cost of the studies it carries out. In such case, this must be indicated in the respective bidding documents (cartel) and the awardee (adjudicatario) of the concession shall be obliged to pay the cost of said studies, together with the performance bond (garantía de cumplimiento). In the event of non-compliance with this obligation, the contract shall be deemed terminated (resuelto) and the granting Administration (Administración concedente) may re-award the bidding.\n\nArticle record\n\nSECTION II\n\nBIDDING PROCEEDINGS (PROCEDIMIENTO CONCURSAL)\n\nArticle 23.- Award by bidding\n\nFollowing a public bidding process, concession projects shall be awarded according to the procedure established by the regulation (reglamento) of this law. In any case, the guiding principles of this bidding are those of efficiency, publicity, equality, and free competition.\n\nArticle record\n\nArticle 24.- Content of the bidding documents (cartel)\n\nThe National Council of Concessions (Consejo Nacional de Concesiones) shall promote, in the Decentralized Public Sector and in public companies, the use of uniform bidding documents (carteles de licitación), which allow for greater efficiency and effectiveness in the processing of concession projects. The bidding documents (cartel de licitación) shall establish:\n\n(Thus reformed the previous paragraph, by Article 1, subsection a), point 15) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\na) The identification of the granting Administration (Administración concedente).\n\nb) The description of the works and services, including the minimum technical specifications and requirements for the design, execution, conservation, and operation of the work and the services, as applicable.\n\n(Thus reformed the previous subsection, by Article 1, subsection a), point 15) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nc) The form, date, time, and place for submitting offers, requirements that bidders must meet; in addition, the background information that must be delivered with the technical and economic offers.\n\nd) The bonds (garantías) that must be constituted, indicating the amounts and terms.\n\ne) The deadlines for inquiries and clarifications regarding the bidding documents (cartel).\n\nf) The financial, technical, and legal requirements that will be assessed in the qualification of offers and the methodology to be used.\n\ng) The economic conditions and the rate structure (estructura tarifaria) for the operation of the concession.\n\nh) The fines and sanctions for non-compliance with the concession contract (contrato de concesión).\n\ni) The draft contract to be signed with the concessionaire (concesionario).\n\nj) The manner in which the project risks shall be distributed between the parties. This distribution shall serve to establish the obligations and responsibilities of each of them in the execution of the concession contract (contrato de concesión), as well as in its different stages.\n\n(Thus added the previous subsection, by Article 1, subsection b), point 10) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nk) The applicable accounting standards with basic reference to international accounting standards.\n\n(Thus added the previous subsection, by Article 1, subsection b), point 10) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle record\n\nArticle 25.- Inquiries and clarifications\n\n1.- The granting Administration (Administración concedente) may request from the offerors, and receive from them, written propositions and observations on the final text of the bidding documents (cartel de licitación) and must hold a formal session to address the final versions of the documents. However, the bidding Administration (Administración licitante) shall have the final decision on the matters addressed.\n\n2.- If, as a consequence of that formal session, modifications to the bidding documents (cartel) are produced, these must be published in La Gaceta, at least ten working days before the date of receipt of offers.\n\nArticle record\n\nArticle 26.- Submission of offers\n\n1.- Offers shall be submitted in accordance with the terms established in the bidding documents (cartel), in two sealed envelopes, one for the technical matters and the other for the economic ones. The envelope containing the economic offer shall only be opened in cases where the technical offer has been admitted in accordance with the rules of the procurement process (concurso).\n\n2.- Offers that do not qualify technically shall be deemed excluded for all purposes.\n\n3.- The submission of the offer implies the full submission of the offeror both to the Costa Rican legal system and to the general and specific rules of the bidding process.\n\nArticle record\n\nArticle 27.- Consortium offers\n\n1.- Two or more companies joined in a consortium agreement may participate in concession procedures. For this purpose, they must demonstrate, before the Administration, the existence of a consortium agreement, which regulates, at least, the obligations of the parties and other matters that the bidding documents (cartel) may require.\n\n2.- The formation of the consortium does not imply the creation of an independent legal entity. However, if it is an awardee (adjudicatario), once the award is final, it must incorporate the national corporation (sociedad nacional) referred to in Article 31 of this law.\n\n3) The parties in the consortium shall be jointly and severally liable before the granting Administration (administración concedente) for all consequences derived from their participation in the consortium and in accordance with the provisions of subsection 1) of Article 31 of this Law.\n\n(Thus reformed the previous subsection, by Article 1, subsection a), point 16) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle record\n\nArticle 28.- Selection of the concessionaire (concesionario)\n\n1.- The concessionaire (concesionario) shall be selected from among the eligible offers, in accordance with the rules of the bidding documents (cartel) and, according to the system established in the bidding conditions (bases de la licitación), attending to one or more of the following factors:\n\na) The net present value (valor presente) of the concession revenues.\n\nb) The rate (tarifa).\n\nc) The concession term.\n\nd) The amount of the state subsidy required by the offeror.\n\ne) The payments offered by the offeror to the State.\n\nf) The minimum revenues that the State shall guarantee.\n\ng) The score obtained in the technical qualification.\n\nh) The proposal for reduction of rates (tarifas) to the user, reduction of the concession term, or extraordinary payments to the State, when the return on equity or assets, defined in the manner provided in the bidding conditions (bases de la licitación) or by the offeror, exceeds a predefined maximum percentage. This variable may only be applied in procurement processes where a minimum income is guaranteed for the concessionaire (concesionario), in accordance with point f) above.\n\n2.- The application of these factors and their method of qualification shall be defined in the bidding documents (cartel de licitación), in which one or more of the factors indicated may be considered.\n\n3.- In the event of a tie in the selection parameters in accordance with the rules of the bidding documents (cartel), the Costa Rican offer shall win the bidding over the foreign one. When the tie occurs between nationals, the one who submitted the offer first shall win.\n\nArticle record\n\nSECTION III\n\nAWARD\n\nArticle 29.- Award of the contract\n\nThe contract shall be awarded obligatorily to the bidder who formulates the best economic offer from among those declared technically acceptable, according to the formula defined in the bidding documents (cartel), without prejudice to the power of the granting Administration (administración concedente) to reject all offers for not being in the public interest (interés público). Offers submitted in procurement processes declared void (desiertos) or where all offers are rejected, shall expire along with the procurement process.\n\n(Thus reformed by Article 1, subsection a), point 17) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle record\n\nSECTION IV\n\nFORMALIZATION OF THE CONTRACT\n\nArticle 30.- Execution and assignment of the contract\n\n1) The contract shall be executed, once the award act is final and the national corporation (sociedad anónima nacional) referred to in Article 31 of this Law is incorporated. It must be countersigned (refrendado) by the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República).\n\n2) The rights and obligations of the contractor may not be assigned, except in duly justified exceptional cases, for which prior authorization must be obtained from the granting Administration (administración concedente), by means of a duly reasoned act. Only the total assignment of the concession contract (contrato de concesión) may be authorized, and prior authorization from the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) shall be required, after the public interest (interés público) has been assessed by the granting Administration (administración concedente).\n\nAll costs derived from the change of concessionaire (concesionario) shall be borne by the company holding the concession.\n\n3) To authorize the assignment of the concession contract (contrato de concesión), the administration must verify that the assignment includes all the rights and obligations of said contract and that it is made only to a natural or legal person who meets the requirements to be a bidder, and whose qualifications guarantee that they can perform, in an equal or better manner than the assignor, according to the stage in which the concession contract (contrato de concesión) is found.\n\n4) In no case may the awardee (adjudicatario), the concessionaire (concesionario), or the administration assign or accept, as applicable, the assignment of the rights and obligations of the concessionaire corporation or the transfer of its share capital, contrary to the prohibitions established by Article 22 of the Law on Administrative Procurement (Ley de contratación administrativa).\n\n(Thus reformed by Article 1, subsection a), point 18) of Law N° 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle record\n\nArticle 31.- Incorporation of the national corporation (sociedad anónima nacional)\n\n1) The awardee (adjudicatario) is obliged to incorporate, within a maximum term of ninety calendar days counted from the finality of the award act, a corporation (sociedad anónima) with which the concession contract (contrato de concesión) shall be executed. Likewise, it shall be jointly and severally responsible with this corporation for the term of the concession.\n\nIn the event that one of the partners is a construction company and it wishes to leave the corporation, it may do so only if: a) its shareholding is less than forty-nine percent (49%) of the share capital; b) it assigns that shareholding to one of the other partners; c) the construction phase of the concession has been completed, and the granting Administration (administración concedente) has accepted the works provided for that phase as satisfactory, in accordance with the provisions contained in the bidding documents (cartel) and the contract.\n\n(Thus reformed the previous subsection, by Article 1, subsection a), point 19) of Law N° 8643 of June 30, 2008).\n\n2.- This corporation shall have as its sole and exclusive purpose the execution of the concession contract (contrato de concesión) and the rules of the Commerce Code shall apply to it. The corporation must be dissolved once the concession is terminated and the non-existence of contingent liabilities chargeable to it is verified.\n\n3) The initial share capital shall be at least twenty percent (20%) of the total projected expenditure to construct the work and, once completed, to operate the service. When necessary to safeguard the public interest (interés público) sought by the concession, the granting Administration (administración concedente) may define each year the variations in the total projected expenditure, for the purpose of making the corresponding adjustments to the share capital, but it may not be less than the indicated percentage. In such case, the concessionaire (concesionario) shall have sixty working days to adjust the capital and deposit the corresponding adjustment in a bank of the National Banking System, to the order of the National Council of Concessions (Consejo Nacional de Concesiones).\n\n(Thus reformed the previous subsection, by Article 1, subsection a), point 19) of Law N° 8643 of June 30, 2008).\n\n4) In no case may the awardee (adjudicatario) hold a shareholding of less than fifty-one percent (51%) of the share capital during the construction stage. During the operation stage of the concession, it may dispose of the shares corresponding to this fifty-one percent (51%) of the share capital of the concessionaire corporation, under the terms established in the bidding documents (cartel de licitación) and in the concession contract (contrato de concesión), and with prior authorization from the granting Administration (administración concedente) and the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República).\n\n(Thus reformed the previous subsection, by Article 1, subsection a), point 19) of Law N° 8643 of June 30, 2008).\n\n5.- The registration of the corporation (sociedad anónima) shall be exempt from the payment of taxes and registration fees. The professional fees shall be negotiated by the parties and may not exceed twenty-five percent (25%) of the percentages set in the fee schedule.\n\nArticle record\n\nArticle 32.- Procedure in case of non-compliance\n\nFailure to comply with the requirements and the obligation to execute the contract, or the obligation to obtain the financing under the conditions established in the contract, shall nullify the award of the concession and shall operate, in addition, as an automatic termination (resolución de pleno derecho) of the contract. In such case, the granting Administration (administración concedente) shall call, within a term of fifteen days from the nullification of the award, the offeror who, being eligible to be awarded, placed second, for the purpose of it providing the construction bond (garantía de construcción) and executing the contract; for these purposes, a term of ninety calendar days shall be granted. If an agreement is not reached or it does not appear within the established term, the administration may call the rest of the qualified bidders so that they may be awardees (adjudicatarios), in the order they occupied when evaluating the offers, applying the same terms.\n\n(Thus reformed by Article 1, subsection a), point 20) of Law N° 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle record\n\nArticle 33.- Bond (garantías) regime\n\n1.- The offeror and the concessionaire (concesionario) must constitute, as applicable, the participation, construction, operation, and environmental bonds (garantías), in the forms, amounts, terms, and other conditions established by the regulation (reglamento) and the respective bidding documents (carteles). The bonds (garantías) referred to in this law must always be sufficient to guarantee the interest protected in each phase of the bidding and the concession contract (contrato de concesión), and shall be irrevocable.\n\n2.- To participate in public bidding, it shall be necessary for each offeror to guarantee its participation. The correction of defects in the fulfillment of this bond (garantía) shall be regulated in the regulation (reglamento) of the law. Failure to comply with the constitution of the bond (garantía), the forms, and the established deadlines shall render the offer ineligible.\n\n3) The awardee must extend the validity of the bid guarantee (garantía de participación) until the signing of the concession contract, at which time it must provide the construction guarantee (garantía de construcción). The administration shall return the awardee's bid guarantee at the time it deems the construction guarantee duly provided and the contract has been signed. Failure to extend it in a timely manner shall enable the administration to annul the award act and proceed with the execution of the bid guarantee.\n\n(Thus amended the previous subparagraph by Article 1, section a), point 21) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n4) Before signing the contract, the concessionaire must constitute and accredit the construction guarantee, which shall guarantee its obligations from the signing of the contract until the construction stage has been completed and the administration deems the operation guarantee (garantía de explotación) duly provided. Likewise, before signing the contract, the concessionaire must constitute the environmental guarantees, in accordance with the provisions of the Organic Environmental Law, No. 7554, of October 4, 1995.\n\n(Thus amended the previous subparagraph by Article 1, section a), point 21) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n5.- The concessionaire must constitute the operation guarantee before the public work enters into service.\n\n6.- In the event of non-compliance during the contractual execution stage, the guarantees shall be executed up to the amount required to compensate the Granting Administration for the damages and losses attributable to the concessionaire. This Administration may pursue the concessionaire for damages and losses not covered by the guarantees.\n\n7.- If there is a penalty clause for late performance attributable to the concessionaire, the construction guarantee may not be executed, unless the concessionaire refuses to pay the corresponding amounts under the penalty clause.\n\n8.- When the Technical Secretariat of the National Concessions Council has carried out the bidding and award process, the amount of the guarantees shall be deposited into the National Concessions Fund; in other cases, it shall be deposited into the budget of the Granting Administration.\n\nArticle Record\n\nSECTION V\n\nREMEDIES (RECURSOS)\n\nArticle 34.- Objection to the Tender Documents (Objeción del cartel)\n\n1.- An objection remedy (recurso de objeción) may be filed against the public tender documents (cartel de licitación pública), within the first third of the deadline for submitting bids. The remedy, duly substantiated, shall be filed before the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República).\n\n2.- Any potential bidder or its representative may file the objection remedy when it considers that there have been procedural defects, a violation of the fundamental principles of contracting has occurred, or the regulatory framework governing the matter has been breached in any way.\n\n3.- The objection remedy must be resolved within thirty calendar days following its filing. If it is not resolved within this period, the objection shall be deemed favorably accepted, in the terms indicated by the appellant in the grounds of the remedy.\n\n4.- Whoever, having been able to appeal, did not do so, or did not allege the violations or breaches to which they were entitled, may not use these arguments in the appeal remedy (recurso de apelación) against the award act.\n\n5) When objection remedies against the tender documents are filed, and regardless of the aspects that have been objected to, the Comptroller General of the Republic shall be obliged to review the tender documents in an integral manner and to warn the administration if it considers that there are procedural defects or that a violation of the principles of administrative contracting has been incurred, or that the regulations in force on the matter have been breached in any way.\n\n(Thus added the previous subparagraph by Article 1, section b), point 11) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle Record\n\nArticle 35.- Appeal of the Award\n\n1.- An appeal remedy may be filed against the award act, within ten business days following the publication of the agreement in La Gaceta. The remedy, duly substantiated, shall be filed before the Comptroller General of the Republic.\n\n2) The appellant must demonstrate that it has standing to be the re-awardee and that all bids with a better ranking than its own lack standing to be awardees.\n\n(Thus amended the previous subparagraph by Article 1, section a), point 22) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n3.- The appeal remedy must be resolved within forty business days following the initial order of transfer. This period may be extended by a reasoned resolution for up to another fifteen business days, in highly qualified cases, when it is necessary to gather expert evidence especially important for resolving the remedy, and which due to its complexity cannot be rendered within the normal resolution period. Once the period for resolution or its extension has expired without the final resolution being issued, the appealed award act shall automatically be deemed confirmed.\n\n4.- The re-award may also be appealed when the causes of the disagreement arose from the reason that substantiated the re-award act.\n\n5.- The final resolution or the order terminating the remedy shall exhaust the administrative channel. Within three business days following notification, the interested party may challenge the final act without suspensive effects, before the Superior Contentious-Administrative Tribunal, through the special proceeding provided for in Articles 89 and 90 of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction.\n\nArticle Record\n\nCHAPTER V\n\nSTAGES OF THE CONTRACT AND APPLICABLE REGIME\n\nArticle 36.- Construction Stage\n\nDuring the construction stage of the work, the concession regime shall be subject to the following provisions:\n\na) The works shall be carried out at the concessionaire's risk, who is responsible for meeting the necessary disbursements until their completion, even in the presence of fortuitous events or force majeure and in the corresponding amounts, if the concession contract provides that the granting administration participates in these expenses.\n\n(Thus amended the previous subparagraph by Article 1, section a), point 23) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nb) When the delay in meeting the deadlines is attributable to the granting administration, the concessionaire shall enjoy an extension equal to the period of hindrance or stoppage, without prejudice to any compensation that may be due. However, the concessionaire may not allege the administration's delay in contributing its own funds as an excuse for failing to contribute the funds corresponding to it.\n\n(Thus amended the previous subparagraph by Article 1, section a), point 23) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nc) Waters, minerals, or other materials that appear as a result of the execution of the works shall not be understood as included in the concession, and their use, disposal, or transport by the concessionaire or third parties shall be governed in accordance with the corresponding laws. Without prejudice to the foregoing, the concessionaire must promptly inform the granting administration of the appearance of such waters, minerals, or materials.\n\n(Thus amended the previous subparagraph by Article 1, section a), point 23) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nd) The construction of the work may not interrupt transit on existing roads. In the event that interruption is essential, the concessionaire shall be obliged to enable adequate provisional transit.\n\ne) Adhere to the best construction procedures and the approved construction plans for the works, which must take into consideration the requirements stipulated by Law No. 7600, Equal Opportunities for Persons with Disabilities.\n\n(Thus added the previous subparagraph by Article 1, section b), point 12) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle Record\n\nArticle 37.- Operation Stage\n\nThe operation stage shall begin with the authorization to put into service, totally or partially, the contracted work, as provided in the concession contract. During the operation phase of the concession, the concessionaire shall have the following obligations:\n\na) Maintain the works, their accesses, signage, and services in normal conditions of use and functioning.\n\nb) Provide the service in adherence to the principles of continuity, regularity, uniformity, equality, and generality, which specifically obliges it to provide it under the following conditions:\n\ni) Without interruptions, suspensions, or undue alterations that may affect the continuity of the provision, without prejudice to the conditions or schedules defined by the internal regulations, the tender documents, or the contract. The voluntary stoppage or suspension in the provision of the service shall constitute a serious fault in contractual execution.\n\nii) Under conditions of absolute normality, in accordance with the law and the applicable contractual norms, eliminating any cause of annoyance, discomfort, or inconvenience to users, except temporarily and for reasons of safety or maintenance. In these cases, the granting administration and the users must be informed of the period after which normality will be restored.\n\n(Thus amended the previous subparagraph b) by Article 1, section a), point 24) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nc) Not to dedicate the property or the works, in whole or in part, to activities different from those authorized; nor to install or enable other services not contemplated in the concession contract, without the authorization of the granting administration, an authorization that must be published electronically.\n\n(Thus amended the previous subparagraph by Article 1, section a), point 24) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nd) Comply with any other provision established in the tender documents and in the concession contract.\n\nArticle Record\n\nArticle 38.- Regime Applicable to the Concessionaire's Relations\n\nRegarding rights and duties with third parties, the concessionaire shall be governed by the rules of Private Law. It shall be liable to the Granting Administration for the damages and losses that may arise from any subcontracting.\n\nArticle Record\n\nArticle 39.- Alternative Dispute Resolution\n\nClauses for alternative dispute resolution may be established in the contract to resolve controversies or differences arising from the interpretation or application of the concession contract or arising from its execution. These clauses shall be governed by Law No. 7727, of December 9, 1997, and its amendments, and may define the rules to be followed in the alternative dispute resolution procedures, or may refer to the instrument in which such rules are found, provided that the provisions of the Costa Rican legislation in force on this matter are respected. The establishment of an arbitration clause (cláusula compromisoria) in the contract obliges the administration and the concessionaire to submit their controversies to the alternative dispute resolution procedures established in Law No. 7727.\n\nThe exercise of sovereign powers (potestades de imperio) or the exercise of public duties by the administration may not be submitted to the alternative dispute resolution procedure, in accordance with Article 66 of the General Law of Public Administration; however, it shall proceed regarding the right and the amount of compensation to which the concessionaire may be entitled, as a consequence of its exercise by the administration.\n\nDisputes regarding the rebalancing of the contract's financial equilibrium may be submitted to arbitration, provided that said equilibrium is not subject to potential tariff adjustments, which form part of the sovereign power, in which case it would not proceed. The arbitration shall necessarily be at law and, except for the exceptions indicated in this Law, the arbitration clause may only be enforced without requiring the exhaustion of the administrative channel.\n\n(Thus amended by Article 1, section a), point 25) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle Record\n\nCHAPTER VI\n\nECONOMIC REGIME OF THE CONTRACT\n\nArticle 40.- Consideration (Contraprestación)\n\nAs consideration for the works it carries out and the services it provides, the concessionaire, without being obliged to grant exemptions in favor of any user, shall receive the agreed price, tariff, or contribution, as well as the other benefits expressly stipulated in the tender documents.\n\nArticle Record\n\nArticle 41.- Tariff, Modifications, and Adjustment\n\n1.- The tariff may be expressed in national or foreign currency, and shall be that resulting from the concession contract, with its corresponding adjustments.\n\n2.- The tariffs resulting from the contract shall be understood as maximums, so the concessionaire may reduce them, unless the tender documents have expressly prohibited it. The concessionaire may define commercial policies, whether through discounts for prompt payment, quantity, frequent use, or other considerations, provided they are not discriminatory to users.\n\n3.- The adjustments of the tariffs and their review methodologies shall be established in the tender documents.\n\n4.- In case of discrepancy between the concessionaire and the Granting Administration regarding the results obtained from the application of the review methodologies set forth in the contract, the concessionaire may appeal the decision of the Granting Administration, within three business days following notification. This Administration shall forward the appeal, together with the concession contract file, to the Regulatory Authority of Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) for a final decision, within a maximum period of five business days.\n\nThe resolution of the Regulatory Authority shall exhaust the administrative channel.\n\n5.- In order to initiate any tariff-related proceeding before the administration, the concessionaire must certify, by means of an authorized public accountant, that it keeps its accounting records up to date and in accordance with the stipulated accounting standards or, if these have not been expressly indicated in the tender documents or the contract or its amendments, in accordance with internationally accepted accounting standards.\n\n(Thus added the previous subparagraph by Article 1, section b), point 13) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle Record\n\nArticle 42.- Income of the Granting Administration\n\n1) In the manner determined in the tender documents or in the concessionaire's bid, the following payments in favor of the administration may be established in the contract:\n\na) A fee (canon) for the operation of the concession, which may not exceed five percent (5%) of the gross income generated by the granted concession. The percentage, term, and delivery of the collection shall be as stipulated in the tender documents.\n\nb) Extraordinary payments to the State, which correspond in accordance with Article 28 of this Law.\n\nc) Those originating from the delivery of the assets to be used in the concession.\n\nd) A payment for the inspection and control of the concession contract. The method for setting the amount of this payment shall be based on cost-of-service criteria.\n\n2) When the National Concessions Council has carried out the concession process, the payments mentioned in the previous point shall be deposited into the National Treasury, except for the payment for inspection and control, which shall be deposited into the National Concessions Fund. Otherwise, they shall be deposited into the Treasury of the granting administration.\n\n(Thus amended by Article 1, section a), point 26) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle Record\n\nArticle 43.- Contributions and Counterparts Granted by the Granting Administration\n\nThe concession contract may provide for contributions and counterparts from the Granting Administration to construct and operate the works under concession, such as:\n\na) Contributions in money, which may be delivered in the construction stage or the operation stage, as determined in the respective tender documents.\n\nb) Contributions in assets in usufruct, to be operated by the concessionaire, even if they are not directly related to the concession.\n\nc) Subordinated debt.\n\nArticle Record\n\nArticle 44.- Tax Benefits\n\n1) The concessionaire and its subcontractors shall have the right to avail themselves of the tax benefits provided in this article, which may only refer to tax-generating events directly related to the granted concession.\n\n(Thus amended the previous subparagraph by Article 1, section a), point 27) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n2.- The duration period of the tax benefits shall be established in the tender documents, without being able to exceed the period of the concession.\n\n3.- The duration period shall begin to be computed from the finality of the award act.\n\n4) The concessionaire and its subcontractors shall be exempt from payment of the following taxes:\n\n(Thus amended the previous subparagraph by Article 1, section a), point 27) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\na) Import customs duties (derechos arancelarios de importación), selective consumption tax, and any other tax both for local purchases and for the importation of goods necessary to execute the concession, provided they are incorporated into the work or are directly necessary to provide the services, in accordance with the provisions of the tender documents. When national conditions of equal price, quality, and timeliness of supply exist, the goods described above shall not be granted import tax exemptions.\n\n(Note from Sinalevi: In accordance with Article 17, subsection l) of the Law on Tax Simplification and Efficiency, No. 8114, of July 4, 2001, the exemption from payment of the sales tax was repealed from the previous subparagraph, including those identified in different regulations as non-subjections, whether tacit or implicit.)\n\n(Note from Sinalevi: In accordance with Opinion 037-2018 of February 23, 2018, and in relation to the previous subparagraph, the following was concluded: \"1. That the generic exemption contained in subparagraphs a) and b) of Article 44 of Law No. 7762 in force to date includes the general sales tax on importation, purchases of goods and services in the local market when they are necessary to execute the concession and provided they are incorporated into the concessioned work or are necessary to provide the services in accordance with the provisions of the tender documents. Said exemption also includes the general sales tax on the importation of equipment directly required for the construction of the work, its maintenance, or the provision of the public service. 2. That the sales tax exemption related in the previous point benefits the concessionaire and the subcontractors as long as they comply with the requirements of the General Law on Concession of Public Works with Public Services No. 7762 of April 14, 1998, and its amendments. 3. That the favorable regime provided for in Article 44 of Law No. 7762 and its amendments governs from the moment of the award until the expiration of the concession term.\")\n\nb) Import customs duties, selective consumption tax, and any other tax on equipment directly required for the construction of the work, its maintenance, or the provision of the public service. The equipment shall be introduced into the country under a temporary import regime and, to enjoy this benefit, must remain in the country only for the duration of the construction of the work, its maintenance, or the provision of the public service, as the case may be.\n\nFor these purposes, the concessionaires must provide a guarantee before the Customs Administration, through customs pledges exempt from the payment of registration fees and any other tax.\n\n(Note from Sinalevi: In accordance with Article 17, subsection l) of the Law on Tax Simplification and Efficiency, No. 8114, of July 4, 2001, the exemption from payment of the sales tax was repealed from the previous subparagraph, including those identified in different regulations as non-subjections, whether tacit or implicit.)\n\n(Note from Sinalevi: In accordance with Opinion 037-2018 of February 23, 2018, and in relation to the previous subparagraph, the following was concluded: \"1. That the generic exemption contained in subparagraphs a) and b) of Article 44 of Law No. 7762 in force to date includes the general sales tax on importation, purchases of goods and services in the local market when they are necessary to execute the concession and provided they are incorporated into the concessioned work or are necessary to provide the services in accordance with the provisions of the tender documents. Said exemption also includes the general sales tax on the importation of equipment directly required for the construction of the work, its maintenance, or the provision of the public service. 2. That the sales tax exemption related in the previous point benefits the concessionaire and the subcontractors as long as they comply with the requirements of the General Law on Concession of Public Works with Public Services No. 7762 of April 14, 1998, and its amendments. 3. That the favorable regime provided for in Article 44 of Law No. 7762 and its amendments governs from the moment of the award until the expiration of the concession term.\")\n\nc) The goods imported under the temporary import modality, once the construction stage of the work, its maintenance, or the provision of the service object of the concession has been completed, as the case may be, must be re-exported or nationalized, upon payment of the corresponding taxes and duties.\n\nd) The goods, equipment, and materials imported or purchased locally with exemption may only be used in the concession. Non-compliance with this limitation shall result in the application of a fine equivalent to a sum of one to ten times the exempted taxes or the termination of the contract, according to the seriousness of the act.\n\n5.- For any exemption procedure, the Ministry of Finance shall previously require the recommendation of the Granting Administration, in accordance with the requirements to be established in the regulations of this law.\n\nArticle Record\n\nArticle 45.- Tax Treatment of the Concessionaire's Expenditures\n\n1) The expenditures effectively made by the concessionaire for new construction works or for the rehabilitation, expansion, improvement, or restoration of pre-existing or new works, which have a useful life exceeding one year, must be capitalized for tax purposes and may be depreciated or amortized during the remaining term of the contract. These expenditures shall include the compensation payable for expropriations.\n\n2) The concessionaire may amortize or depreciate such expenditures from the time they are made until the end of the contract; for this purpose, it shall use accepted tax methods.\n\n3) The amortization or depreciation to be carried out on the expenditures may be done following the methods accepted by the International Accounting Standards and for the period from the time such expenditures are effectively made until the end of the concession. Likewise, an accelerated depreciation may be opted for, up to one third of the remaining term of the concession. However, once the concessionaire has opted for a depreciation method for a specific expenditure, it may not be modified until the end of the concession. The concessionaire may revalue these assets annually. For such purposes, it must use accounting-acceptable methods.\n\n(Thus amended by Article 1, section a), point 28) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle Record\n\nArticle 46.- Financing through Capitalization\n\n1) The concessionaire may finance itself through the issuance of shares up to the maximum amount permitted by the tender documents and by this Law, depending on the stage of the contract.\n\n(Thus amended the previous subparagraph by Article 1, section a), point 29) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n2.- The concessionaire must notify the Granting Administration of any modification of the share capital and shall permanently make the up-to-date shareholders' register available to the Administration and the Comptroller General of the Republic.\n\nArticle Record\n\nArticle 47.- Financing through Indebtedness\n\n1.- The concessionaire may carry out any financial operation without the need for authorization from the Granting Administration, with the exceptions stipulated in this law and the concession contract.\n\n2.- The concessionaire may place in trust (fideicometer), encumber in any way, or give as guarantee the income resulting from the operation of the concession, as well as any economic consideration offered by the Granting Administration under the terms and conditions established in the concession contract, all to guarantee the obligations derived from the financial operations necessary to execute the concession contract.\n\n3.- The maximum indebtedness that the concessionaire may incur shall be established in the respective tender documents, but may not exceed eighty percent (80%) of the total projected expenditure value to construct the work and, once completed, for the operation of the work's service and its services.\n\n(Thus amended the previous subparagraph by Article 1, section a), point 30) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n4.- When the concessionaire carries out an indebtedness operation, in any of its forms, it must previously notify the granting administration. The omission of this notification shall be considered a serious fault. In any case, unreported indebtedness shall not be considered for tariff purposes or for any benefit that might correspond to such creditors under this Law.\n\n(Thus amended the previous subparagraph by Article 1, section a), point 30) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle Record\n\nArticle 47 bis.- Special Pledge (Prenda especial)\n\nThe establishment of a special pledge on the concessionaire's rights established and regulated in this Law is authorized, subject to prior authorization from the granting administration and the Comptroller General of the Republic. The pledge, under penalty of nullity, shall only be valid as security for obligations directly related to the corresponding concession and shall be without displacement of the pledged rights and assets, which shall remain in the charge and under the responsibility of the concessionaire. The special pledge of the concessionaire's rights may be used as security for an issuance of commercial paper, bonds, or bank loans.\n\nThe pledge shall encumber:\n\na) The concession right that emanates for the concessionaire from the award and the contract.\n\nb) Any payment committed by a public entity or body to the concessionaire company, by virtue of the concession contract.\n\nc) The income of the concessionaire company, after payment of the operation and maintenance expenses of the concession.\n\nd) The shares of the concessionaire company.\n\nThis pledge must be constituted by public deed and registered in the General Registry of Pledges (Registro General de Prendas). In addition, it must be noted in the margin of the registration of the concessionaire company in the Mercantile Registry and shall be exempt from the payment of taxes and registration fees. The notarial fees shall be negotiated by the parties and may not exceed twenty-five percent (25%) of the percentages established in the notarial fee schedule.\n\n(Thus added by Article 1, subsection b), point 14) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle Record\n\nArticle 47 ter.- Pledge Execution\n\nThe execution of the pledge established in Article 47 bis of this Law shall be governed by the provisions contained in this article and, supplementarily, by the norms of Common Law.\n\nWhoever wishes to participate in the pledge execution procedure, as a bidder or eventual awardee, must previously notify the granting administration to obtain authorization, which must be notified to the interested party within a maximum period of twenty-two business days, and without it, they will not be admitted to the procedure. The authorization shall have a regulated character and shall be granted provided the petitioner meets the requirements demanded of the concessionaire or the owner of the shares. If the construction phase has been completed or is not part of the object of the concession, only the requirements necessary to carry out the operation of the work or the provision of the concessioned services shall be demanded, unless the tender documents and/or the contract have established other requirements for the concessionaire or the owner of the shares, in accordance with the stage of the concession.\n\nIn the event of foreclosure on the pledge of the concession right, the successful bidder will acquire the status of concessionaire, with the same rights and obligations established in the concession contract, before the administration and before third parties. In the case of obligations of the concessionaire to third parties, only those that have been duly accredited before the granting administration and are directly related to the execution of the corresponding concession will be admitted as valid for the new concessionaire.\n\nFor matters not expressly provided for by this rule, this pledge shall be governed by the provisions of Title II, Chapter II of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil).\n\nThe granting administration must keep the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) informed of the entire procedure for the authorization and execution of the pledges. The Comptroller General's Office may raise objections to any aspect of the procedures indicated in this article, within twenty-two business days following the date on which they are communicated to it by the granting administration.\n\nIn the case of the pledge execution referred to in this article and due to the stoppage of the work or service, the granting administration shall request authorization from the National Council of Concessions (Consejo Nacional de Concesiones) to designate a temporary administrator, for the term and with the obligations assigned to them.\n\n(Thus added by article 1, subsection b), point 15) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle File\n\nArticle 48.- New Investments\n\n1.- By agreement between the concessionaire and the granting Administration or unilateral decision of the latter, motivated by reasons of public interest, the characteristics of the contracted works and services may be modified; the concessionaire shall be compensated with the necessary indemnities in case of harm. Upon prior approval of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), the indemnities shall be set by mutual agreement between the parties and, in the absence of an agreement, recourse shall be made to the arbitration clause provided for in the contract. The indemnity may be expressed in the term of the concession, the tariffs, the contributions of the granting Administration, or any other economic regime of the concession, for which one or more factors may be used simultaneously.\n\n2.- The bidding conditions (cartel) shall set the maximum amount of investment that the concessionaire may be obliged to make by virtue of the provisions of the preceding paragraph; likewise, the maximum period within which the granting Administration may order the modification of the works. In no case may the modifications exceed twenty-five percent (25%) of the total amount of the concessionaire's initial investment, according to the concession contract.\n\n3) The bidding conditions (cartel) must define the service levels to be met by the concessionaire throughout the entire term of the concession. However, if during the term of the concession, the work proves insufficient for the provision of the service at the levels defined in the bidding conditions and in the concession contract and, by initiative of the Administration in exceptional cases where a reasoned public interest is involved, its expansion or improvement is deemed convenient, a complementary agreement to said concession contract shall be signed, when the works are consubstantial to those conceded. This agreement will require the prior authorization of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) and shall establish the particular conditions to which the realization of the works must be subject and their repercussion on the tariff regime, on any other factor of the economic regime, on the term of the concession, or on one or several of these factors simultaneously. Without prejudice to the foregoing, the bidding conditions and the concession contract may contemplate mechanisms for determining the cost of the additional works and improvements to be carried out, as well as the compensation mechanisms that may or must be used, unless these mechanisms are expressly indicated in the bidding conditions and/or the contract. The conditions of the agreement must be agreed upon by both parties.\n\nIf a modification of the tariff structure is required, it must be approved by the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP) before it is agreed upon, in accordance with article 21.2 of this Law.\n\n(Thus reformed subsection 3) by article 1, section b), point 16) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle File\n\nCHAPTER VII\n\nSANCTION REGIME\n\nArticle 49.- Sanction Procedure\n\nThe sanctions included in this chapter may be imposed following a prior procedure with a guarantee of defense for the concessionaire.\n\nIn the absence of an established procedure that allows for due defense, the provisions relating to the ordinary procedure, contained in Book II of the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública), shall apply.\n\nArticle File\n\nArticle 50.- Infractions\n\nThe granting Administration shall sanction with a fine of one hundred fifty minimum base salaries, set in the ordinary budget of the Republic, in accordance with Law No. 7337, of May 5, 1993, anyone who incurs in any of the following infractions:\n\na) Uses waters, minerals, or other materials that appear as a consequence of the execution of the works, without authorization from the respective Administration.\n\nb) Fails to fulfill the obligation to enable a provisional transit route, when the interruption of existing roads is indispensable.\n\nc) Does not keep the works, their accesses, signage, and services in normal conditions of use and functioning, as provided for in the concession contract.\n\nd) Destines all or part of the property or the works to activities other than those authorized, or installs or enables other services different from those contemplated in the concession contract, without the authorization of the granting Administration or the approval of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República).\n\ne) Begins the exploitation phase without the authorization of the granting Administration.\n\nArticle File\n\nArticle 51.- Late Payment Fine\n\nIn the event that the concessionaire fails to pay any of the fees or payments established in this law, a fine of fifteen percent (15%) per month shall be imposed on the amount of the owed fee or payment. A delay prolonged for more than three months will be interpreted as a serious fault and will give rise to the termination (resolución) of the concession contract.\n\nArticle File\n\nArticle 52.- Payment of Fines\n\nWhen the Technical Secretariat of the National Council of Concessions (Consejo Nacional de Concesiones) has carried out the bidding and awarding process, the value of the fines shall enter the National Fund of Concessions (Fondo Nacional de Concesiones). In other cases, it shall enter the budget of the granting Administration. Under no circumstances may this amount be considered an operating cost.\n\nArticle File\n\nArticle 53.- Penalty Clause\n\nThe granting Administration must define in the bidding conditions (cartel) a penalty clause for late completion of execution, for causes attributable to the concessionaire.\n\nArticle File\n\nArticle 54.- Execution of Guarantees\n\nThe execution of the guarantees referred to in article 33 of this law shall proceed when the forms, amounts, deadlines, and other conditions for which they were established are breached.\n\nArticle File\n\nArticle 55.- Judicial Collection\n\nDebits constituted by reason of the sanctions provided for in this chapter, which are not paid in the administrative venue, shall be collected judicially. For this purpose, the certification issued by the competent authority of the respective granting Administration shall constitute an executory title.\n\nArticle File\n\nCHAPTER VIII\n\nTERM, SUSPENSION, AND TERMINATION OF THE CONCESSION\n\nArticle 56.- Term of the Concession\n\n1.- The term of any concession shall be determined based on the technical studies that support the bidding conditions (cartel), without in any case exceeding fifty years.\n\n2.- The term of the concession shall be computed from the start date indicated in the concession contract. The term of the concession shall always include the period of the construction phase.\n\n3.- Once the concession term has concluded, the granting Administration may tender the concession again with the variations it deems pertinent. The corresponding tender must be carried out with the necessary advance so that there is no interruption of continuity between both concessions.\n\nArticle File\n\nArticle 57.- Extension of the Concession\n\n1.- Should there be a demonstrated public interest, supported by technical studies, the term of the concession may be extended during the last third prior to its expiration. For this purpose, the granting Administration must obtain the authorization of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República).\n\n2.- The sum of the original term plus the approved extensions may not exceed the maximum term established for any concession in the first paragraph of article 56.\n\nArticle File\n\nArticle 58.- Temporary Suspension\n\n1.- The operations (explotación) of the concession may only be suspended in the following situations:\n\na) Due to a fortuitous event or force majeure that prevents the provision of the service.\n\nb) Due to the causes cited in the concession contract.\n\n2.- Within twelve hours following the moment the situation considered the cause or reason for the suspension occurred, the concessionaire shall be obliged to communicate it to the granting Administration, which shall have up to twenty-four hours, counted from the notification, to determine the real truth of the cause or situation alleged by the concessionaire.\n\n3.- Once the real truth of the cause or situation invoked by the concessionaire for suspending the operations of the concession is verified, the granting Administration, in order to resume the operation of the service, shall proceed to evaluate the damages, if any, and to determine how the parties shall contribute to remedy them; furthermore, it shall grant the concessionaire a period to carry out the pertinent actions.\n\n4.- If, on the contrary, the granting Administration determines the non-existence of the cause or situation alleged by the concessionaire, it shall order the latter to resume the operations of the concession immediately and shall initiate the process required to establish the corresponding sanctions.\n\nArticle File\n\nArticle 59.- Termination of the Concession\n\n1.- The termination (resolución) of the concession contract proceeds for the following causes:\n\na) The failure to constitute or reconstitute the guarantees stipulated in the concession contract.\n\nb) Any serious breach of the concessionaire's obligations arising from the contract.\n\n2.- The declaration of termination of the contract shall be preceded by an administrative process, which shall respect the rules of due process.\n\n3.- The granting Administration may make effective the guarantees it holds, once the declaration of termination is final.\n\nArticle File\n\nArticle 60.- Expiration of the Concession\n\n1.- The concession expires for the following causes:\n\na) The expiration of the agreed term.\n\nb) The impossibility of fulfillment as a consequence of measures adopted by the Powers of the State.\n\nc) Rescue (rescate) by reason of public interest.\n\nd) Mutual agreement between the granting administration and the concessionaire; for this, said agreement must have the prior acceptance of the creditors, if any exist. This agreement must be duly reasoned, taking into consideration the public interest.\n\n(Thus reformed the preceding sub-section by article 1, section a), point 31) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\ne) Termination for serious breach, thus indicated in the bidding conditions (cartel) and in the contract, of the concessionaire's obligations.\n\nf) Other causes stipulated in the concession contract.\n\n2.- Upon expiration of the term, the granting Administration shall receive the rights and assets subject to the concession in good condition and functioning, free of encumbrances and at no cost.\n\n3.- When the expiration occurs due to causes beyond the concessionaire's control, their right to receive the indemnities as applicable according to this law and the concession contract shall remain unharmed.\n\nArticle File\n\nArticle 61.- Suspension of Payments and Bankruptcy of the Concessionaire\n\n1.- As a preliminary act to the request for a declaration of bankruptcy (quiebra), the concessionaire who cannot cover their obligations shall have the power to appear before the civil judge of their domicile, to request a suspension of payments for a maximum term of three months, counted from the resolution that authorizes the suspension, with the purpose that, during the first month of this period, they present a proposal for a composition agreement for the payment of the creditors.\n\n2.- The concessionaire must accompany their request for suspension of payments with the following documents:\n\na) A statement of their obligations with the full name and address of each of the creditors, the amount of the debt, the term, the agreed-upon interest, and the date on which payment ceased.\n\nb) A clear and detailed exposition of the determining causes of the state of cessation of payments.\n\nc) The general statement of the operations (explotación) of the concession, together with a demonstrative chart of expenses and income.\n\nd) The accounting of all books, vouchers, and invoices.\n\nThe court shall not process the suspension request made by the concessionaire if the mentioned documents are not provided. Any false information or inaccurate data from those required in this point, in addition to the criminal liability it implies, shall be sufficient grounds for the judge to declare bankruptcy (quiebra).\n\n3.- Once the suspension request is filed, accompanied by the required documents, the judge shall authorize the suspension of payments, for which they shall have five business days, counted from the request. The judge's resolution shall halt all executory proceedings against the concessionaire.\n\n4.- To approve the composition agreement, once the proposal is presented, it shall be indispensable to publish, in La Gaceta and two national circulation newspapers, an edict summoning the creditors to come forward to adhere to the proposal of the composition agreement or agree to modify it, within the term of the remaining two months of the period referred to in point 1.\n\n5.- If a majority of two-thirds of the creditors is reached, the judge shall approve the composition agreement, which shall be binding on all interested parties. If, on the contrary, it is impossible to reach this majority or if the composition agreement is breached, the bankruptcy (quiebra) of the concessionaire company shall be declared.\n\n6.- The declaration of bankruptcy (quiebra) also proceeds, at the instance of the granting Administration or any creditor, when the concessionaire abandons, in fact or in law, the operations (explotación) of the concession or the concession contract is terminated. In such cases, to verify the abandonment, the granting Administration shall have up to twenty-four hours counted from the moment it becomes aware of the fact or the act terminating the concession contract becomes final. Once verified, the granting Administration shall proceed to appoint an intervenor (interventor), who shall assume the temporary administration and operation of the concession until the formation of the Intervention Board (Junta de Intervención) referred to in the following point.\n\nThe temporary intervenor (interventor) shall be obliged to judicially deposit the income coming from the operation of the concession, once the administration and operation expenses have been deducted and paid. Likewise, they must proceed to deposit the cash resources or securities that the concessionaire holds at the time of the intervention, and to exhibit the books and documents belonging to the company, when appropriate, and the judge authorizes it at the request of a party.\n\n7.- Once bankruptcy (quiebra) is declared by the judge, and the resolution is final, it shall be notified to the granting Administration, which, within the five following business days, shall proceed to form an Intervention Board (Junta de Intervención), composed of three members designated by this Administration as follows:\n\na) A representative of the granting Administration, who shall chair the Board.\n\nb) One chosen from a list of three (terna) presented by the body of creditors.\n\nc) A representative of the National Council of Concessions (Consejo Nacional de Concesiones).\n\nThe members of the Intervention Board shall be remunerated in accordance with what is provided for this purpose by the regulations of this law.\n\n8.- The Intervention Board shall have the obligations, powers, attributes, and responsibilities indicated in the Code of Commerce (Código de Comercio) for the curator in a normal bankruptcy (quiebra) process.\n\n9) Within the six months following the finality of the resolution declaring the bankruptcy (quiebra) of the concessionaire and, in accordance with the rules determined in article 62 of this Law, the right to the exploitation of the set of assets subject to the concession shall be auctioned off (rematar), for the remaining term until expiration, with priority to the creditor of the pledge referred to in article 47 bis of this Law.\n\n(Thus reformed the preceding subsection by article 1, section a), point 32) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n10.- In matters not provided for in this article, the Code of Commerce (Código de Comercio) shall apply supplementarily.\n\nArticle File\n\nArticle 62.- Rules on the Auction\n\n1.- The auction (remate) referred to in article 61.9 of this Law shall be governed by the following rules:\n\na) Only companies or business consortiums that meet the requirements indicated in the bidding conditions (cartel) of the respective concession to be a concessionaire may be successful bidders (rematarios). For this purpose, the granting Administration shall have thirty business days counted from the auction (remate) to determine if the successful bidder meets or fails to meet the requirements.\n\n(Thus reformed the preceding sub-section by article 1, section a), point 33) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nb) The amount obtained from the auction (remate) shall be allocated to the payment of the legalized credits. In any case, credits that are guaranteed with the special pledge on the concessionaire's rights shall be paid with preference over any other credit and other claims. The surplus, if any, shall correspond to the granting administration.\n\n(Thus reformed the preceding sub-section by article 1, section a), point 33) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nc) In the event that there are no suitable bidders at the third auction (remate), the granting administration shall directly assume the operation. It may promote a new competitive process to grant the work or public service in concession, if it deems it pertinent; in such a case, in the bidding conditions (cartel) of the new tender, it shall consider how to pay off the debt that remained pending from the previous concessionaire with the registered creditors, to the extent financially possible.\n\n(Thus reformed the preceding sub-section by article 1, section a), point 33) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\n2.- The amount obtained from the auction (remate) shall be allocated to the payment of the duly legalized credits, in the corresponding aliquot. The surplus, if any, shall correspond to the granting Administration.\n\n3.- The new concessionaire shall acquire the right of exploitation free of all encumbrances.\n\nArticle File\n\nArticle 63.- Indemnity for Expiration\n\n1.- In the indemnities that proceed, only the expenses effectively incurred, a profit of up to fifty percent (50%) of the lost profits (lucro cesante), as well as the current state of the assets and the losses that may have been caused, shall be taken into account.\n\n2.- The respective liquidation shall require the approval of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República); for this, it must send a report to the Special Permanent Commission for the Control of Income and Public Expenditure (Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos) of the Legislative Assembly (Asamblea Legislativa) where it duly justifies the approval of these liquidations.\n\n(Thus reformed by article 1, section a), point 34) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle File\n\nArticle 64.- Final Provisions\n\n1.- The National Council of Concessions (Consejo Nacional de Concesiones) shall not be subject to any of the following legal provisions:\n\na) Articles 9 and 10 of the Law on National Planning (Ley de Planificación Nacional), No. 5525, of May 2, 1974.\n\nb) Article 20 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República), No. 7428, of September 7, 1994.\n\n2.- Except as provided in this law, the Law of the Regulatory Authority for Public Services (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), No. 7593, of August 9, 1996, shall not apply to the concessions granted.\n\n3.- In matters not provided for by this law, the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública), No. 6227, of May 2, 1978, and the Law on Administrative Contracting (Ley de la Contratación Administrativa), No. 7494, of May 2, 1995, shall apply supplementarily.\n\nArticle File\n\nArticle 65.- (Repealed by article 1, section c) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle File\n\nArticle 66.- Salary Regime of Port Workers\n\nThe National Salary Council (Consejo Nacional de Salarios) shall set the minimum salary regime for port workers that will govern for the expansions of existing docks and for new ones that are granted in concession. Said setting may not be lower than that which is in force for port workers of the country in the respective zone at the time the exploitation of the concession begins.\n\nArticle File\n\nArticle 67.- Regulation\n\nThe Executive Branch shall regulate this law within ninety days following its enactment.\n\nArticle File\n\nArticle 68.- Creditors\n\n1) For the purposes of this Law, creditors of the concessionaire are understood to be those who directly finance the expenditures that the concessionaire must make as a product of the execution of the corresponding concession, and are recognized as such, expressly and formally, before the occurrence of the cause for expiration of the contract, by the granting administration.\n\n2) The concessionaire shall always be responsible before its creditors. Neither the granting administration nor the Costa Rican State shall be responsible, directly or indirectly, for the credit obligations and debts contracted by the concessionaire, unless there is a legal provision to the contrary.\n\n3) The concessionaire may freely dispose of the indemnities that, in law and in accordance with the terms of the Law, correspond to them from the bidding conditions (cartel) and the contract, to guarantee the claims of their creditors. For these purposes, they may use the special pledge regulated by this Law or any other contractual and legally valid means between the concessionaire and their creditors, for example, the trust agreement (contrato de fideicomiso).\n\n4) The granting administration shall consider, to the extent of its legal possibilities, the rights of the creditors in the event of a potential expiration of the contract.\n\n5) In case of expiration of the concession due to a force majeure or fortuitous event, due to the termination (resolución) of the concession for breach by the concessionaire, except in the case of bankruptcy (quiebra), which shall be governed by articles 61 and 62 of this Law, or due to measures adopted by the Powers of the State or the granting administration, or due to a serious breach by the granting administration, the following procedure shall be followed, in an effort to safeguard, to the extent possible, the interests of the creditors.\n\na) Once the expiration of the concession is resolved, the granting administration shall notify the concessionaire's creditors so that they appear before it, with the object of protecting their interests.\n\nb) In cases where the granting administration takes possession of the concession, it shall immediately appoint a provisional intervenor (interventor), duly qualified, to administer and operate the concession. Until the granting administration pays the indemnity that corresponds in law to the concessionaire, the provisional intervenor shall be obliged to deposit the income produced from the exploitation of the concession, once the operation and maintenance expenses are deducted, into an account or trust (fideicomiso), with the object of paying the creditors and the concessionaire, if the latter is also entitled to it in law. If the amount destined to pay the creditors proves insufficient to make the periodic payments to all creditors, in the event there is more than one, they shall be paid proportionally to the amount of their claims, with priority to the special pledge provided for in article 47 bis of this Law.\n\nc) The granting administration shall at all times seek the continuity of the service, the protection of the conceded works and services, and the protection of the rights of the users and the creditors; for this, it shall establish a creditors' committee (junta de acreedores), in which they can be represented and in which their proposals are heard.\n\nd) If it is convenient for the public interest, the granting administration shall initiate the legal procedures aimed at contracting a new concessionaire, who definitively takes charge of the obligations of the previous one, including, to the extent economically and legally possible, the obligations with the creditors of the previous concessionaire, if applicable. For these purposes, the granting administration may auction (rematar) the concession, but it shall not be obliged to do so if it does not suit the public interest; for this, it shall follow the relevant rules of article 62 of this Law.\n\ne) The granting administration shall only be obliged to make effective the indemnity that corresponds for the expiration of the contract, and shall be released from the provisions of this article, once the amount of the indemnity has been effectively delivered to the concessionaire.\"\n\n(Thus added by article 1, section b), point 17) of Law No. 8643 of June 30, 2008).\n\nArticle File\n\nArticle 69.- Repeals\n\nThe General Law on Public Works Concession (Ley General de Concesión de Obra Pública), No. 7404, of May 3, 1994, is repealed.\n\n(Thus its numbering was moved by article 1, section b), point 17) of Law No. 8643 of June 30, 2008, which changed it from former article 68 to 69).\n\nArticle File\n\nTransitory I.- Within thirty business days following the entry into force of this law, by means of publication in La Gaceta and two national circulation newspapers, the Government Council (Consejo de Gobierno) shall convene the chambers and organizations mentioned in article 6.2, so that they present their lists of three (ternas) and proceed to install the National Council of Concessions (Consejo Nacional de Concesiones).\n\nArticle File\n\nTransitory II.- The Executive Branch shall arrange the corresponding budgetary measures, with the purpose of endowing the National Fund of Concessions (Fondo Nacional de Concesiones) with the economic resources necessary to initiate its operations.\n\nArticle File\n\nTransitory III.- The decentralized territorial and institutional sector and public enterprises are authorized to contribute economically to the National Fund of Concessions (Fondo Nacional de Concesiones) and endow it with sufficient patrimony for its functioning.\n\nComes into effect upon its publication.\n\nGiven at the Presidency of the Republic.—San José, on the fourteenth day of April, nineteen ninety-eight.\n\nArticle File\n\nGeneration date: 4/5/2026 18:05:32\n\nGo to the beginning of the document"
}